首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工
admin
2019-04-04
53
问题
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件:
事件一:3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。
事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求 5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m
2
。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m
2
,用量最大的一种人造饰面木板300m
2
。
针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题:
事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
选项
答案
事件四中,施工总承包单位可以获得工期顺延。 [理由] 合同中约定:一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d,事件四是由供电局检修线路停电导致工程停工8h,因此可以获得工期顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RHFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
下列各项管理权力中,属于施工项目经理管理权力的是( )。
沥青防水卷材是传统的防水材料,其主要优点是()。
施工成本分析的基本方法包括()。
高聚物改性沥青防水卷材,当铺贴方法为满粘时,短边搭接宽度为()。
一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度最少要达到()时即可拆模。
高层钢结构框架结构柱,仅传递垂直荷载的铰接柱脚可采用()。
当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原( )单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对原有建筑结构的安全性进行核验、确认。
[背景资料]某一级施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼,结构方案为大柱网框架轻墙体系,采用预应力大跨度叠合楼板,墙体采用内浇外砌,窗户采用单框双玻璃空腹钢窗,面积利用率为87%,单方造价为1200元/m2。该施工企业为控制工程造价
背景某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同,其中包含如下主要内容:(1)工程造价为800万元,主要材料费占施工产值的比重为70%;(2)预付备料款为工程造价的25%;(3)工程进度逐月
构成房屋工程造价的是()。
随机试题
A)Thesetoolscanhelpyouwineveryargument—notintheunhelpfulsenseofbeatingyouropponentsbutinthebettersenseof
甲公司因合同纠纷向法院提起诉讼,要求乙公司支付货款280万元。在法院的主持下,双方达成调解协议。协议约定:乙公司在调解书生效后10日内支付280万元本金,另支付利息5万元。为保证协议履行,双方约定由丙公司为乙公司提供担保,丙公司同意。法院据此制作调解书送达
施工企业实施整体项目管理的重要策划文件是()
验收过程,监理单位的监理包括( )。
孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”______,正是他们把求知当成人事乐事,才这样乐此不彼,乐而忘返。文章中横线上应填入的三句话,顺序合理的一项是()①这与其说是“苦”,倒不如说是“乐”②许多学业上有成就的人,刻苦读书
下列关于世界古代文明的说法正确的是:
科学发展观要求全力提高经济增长的质量。关于其中的内涵,下列说法错误的是()。
20世纪50一60年代,一些发达国家的“白领工人”的数量就超过了“蓝领工人”。到目前,从事体力劳动的“蓝领工人”的数量下降到工人总数的20%,而从事脑力劳动的“白领工人”的数量则由少数上升到工人总数的70%左右。此外,还出现了高度熟练、掌握高精尖技术的所谓
在进行数据库物理设计时,为了保证系统性能,需要综合考虑所选择的数据库管理系统的特性及软硬件具体情况。下列关于数据库物理设计的说法,错误的是()。
在OLAP的实现方式中,以多维数组作为存储结构的被称作【14】OLAP。
最新回复
(
0
)