首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。 上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺
【背景资料】 某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。 上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺
admin
2019-03-02
38
问题
【背景资料】
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备铜架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。
上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备铜架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。
(2)塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000天。
(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
【问题】
施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
选项
答案
(1)按原计划安排塔机最早投人使用的时间是第37天。(2)按原计划设备钢架吊装与丁艺设备吊装工作可以实现连续作业。理由:设备钢架吊装最迟结束时间是第75天,而工艺设备吊装最早开始时间是第76天,设备钢架吊装按最迟开始时间第44天投入使用就可使两项工作连续作业而不影响总工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/S6bu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
长输管道焊接完成后应进行外观检查和无损检测。无损检测的方法有()检查。
下列属于轴承的主要密封方式的有()。
输配电架空线路施工工序为:勘测定位、基础施工、()等。
【背景资料】某机电安装公司在2011年所承接的化工项目中,一条材质为15Cr—Mo的压力管道经现场组对、手工焊接完成后,在无损检测时发现该压力管道中多道焊口不合格,致使工期推迟,经济损失3万元。对此,监理工程师会同项目质量技术人员进行了现场和资料检查,以
【背景资料】某施工单位通过公开招标方式中标了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工总承包合同。事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。事件二
【背景资料】某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两
线路勘察完成后,设计单位向施工单位交桩的内容有()。
机电安装工程总承包项目经理部应在工程(),向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。
【背景资料】一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建,输电线路沿途穿越稻田和山林,变电站设在市郊支线公路旁,其变压器器身虽充氮运输,但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁,桥梁要超载,但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备,管
随机试题
关于复合调味品的成本核算,下列说法正确的是________。
丹毒是______的急性炎症。由______从皮肤、黏膜的细小伤口处入侵所致。
症见心悸气急,喘促,不能平卧,痰多色自如泡,甚则泡沫状血痰,烦渴不欲饮,胸闷脘痞,肢肿,腹胀,甚则脐突,面唇青紫,舌质紫暗,舌苔白厚腻,脉弦滑,辨证为
桑杏汤的主治证候中有
下列关于银行对工程项目管理主动权的说法,正确的是()。
下列影响工程项目的风险中,属于经济与管理风险的是()
电算化系统中恢复功能是系统非常重要的基本功能,进行这一工作时应当()。
根据个人所得税的有关规定,个人持有限售股中存在部分限售股成本原值不明确,导致无法准确计算全部限售股成本原值的,证券登记结算公司一律以实际转让收入的()作为限售股成本原值和合理税费。
证券的发行市场又称为()。
长沙市芙蓉区法院受理了一起民事诉讼案件,后发现自己对本案无管辖权,于是将该案移送开福区法院,开福区法院则认为对该案有管辖权的应是岳麓区法院。在此种情况下,开福区法院应当如何处理?()
最新回复
(
0
)