首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该 办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该 办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
admin
2015-08-15
39
问题
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该
办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件。
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4d,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧.经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
选项
答案
事件一:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任,由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。 事件二:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔。 事件三:不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。 事件四:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的,由此产生的费用和工期延误应由自己承担。 事件五:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期作出的决策,属于自身原因。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/StAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
爆破方法中,( )是小炮中最省工、省药的一种方法。
控制机械设备费用最好的办法是( )。
对轻微断裂的混凝土路面进行局部修补,应按裂缝两侧放样,按画线范围开凿成深至板厚一半的凹槽,在凹槽底部裂缝的两侧用冲击钻沿与中线平行方向,间距( )cm,打眼贯通至板厚达基层表面。
Ⅳ、Ⅴ类围岩的石质隧道施工一般宜采用( )开挖。
护栏形式按刚度的不同可分为()。
交通标志是用()向交通参与者传递特定信息的。
为了检查维修渗沟,应设置检查井的条件有()。
国家、部重点公路工程项目中100km以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作由()负责。
路基填筑时,土质种类多,出现异类土壤混填,尤其是透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,形成了水囊,容易造成的路基病害是()。
玻璃幕墙的预埋件应安装在混凝土强度等级不低于( )的主体结构上。
随机试题
背景材料:芬兰人在买卖做成之后,会举行一个长时间的宴会,请对方洗蒸汽浴。洗蒸汽浴是芬兰人的一项重要礼节,表示对客人的欢迎,对此是不能拒绝的,因为芬兰人经常在蒸汽浴中解决重要问题和加强友谊。问题:以芬兰人为代表的北欧商人的谈判风格是什么?
Drawingapictureisthesimplestwayofputtinganideadownonpaper.Thatis【C1】______menfirstbegantowritesixthousandy
洗胃时,一次洗胃液灌入量应不超过
MHT雌、孕激素连续序贯疗法是指
人民法院收到清算组的报告和终结破产程序申请后认为符合破产程序终结规定的,应当在( )内裁定终结破产程序。
下列各项修改重要性水平的理由中,注册会计师通常认为合理的是()。
关于集体主义,正确的理解是()。
下列表述中,属于法人成立必须具备的条件的是()
“老于旅途的人,走在平坦的地方,固是高高兴兴地向前走,走在崎岖的境界,愈是妙趣横生,觉得在此奇绝壮绝的境界,愈能感到一种冒险的美趣。要知在艰难地国运中建造国家,亦是人生最有趣的事。”这句话说明了
WhichofthefollowingdoesnotbelongtothethreeprincipalfunctionsofU.S.highereducation?
最新回复
(
0
)