首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机
背景 某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在实施过程中,发生了如下事件: 事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机
admin
2014-01-15
56
问题
背景
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。
在实施过程中,发生了如下事件:
事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8d。
事件2:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8d,造成施工单位经济损失2000元/d。
事件3:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15d,造成施工单位经济损失1600元/d。
[问题]
1.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。
2.分别分析事件1、2、3对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。
3.分别分析施工单位能否就事件1、2、3导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。
选项
答案
1.该工程的总工期=15+30+50+40+10=145(d)。关键线路为①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩。 2.事件1对总工期没有影响,因为工作D有10d的总时差。 事件2对总工期有影响,会使总工期延长8d.因为工作F为关键工作。 事件3对总工期有影响,会使总工期延长5d,因为工作E有10d的总时差。 施工单位可获得的工期补偿为5d。 3.就事件1导致的损失,施工单位不能向业主提出索赔。理由:罕见特大暴雨属于异常不利的气候条件,施工机械的损失由施工单位承担。 就事件2导致的损失,施工单位不能向业主提出索赔。理由:施工单位租赁的施工机械未及时进场属施工单位的责任。 就事件3导致的损失,施工单位能向业主提出索赔。理由:施工图纸的延误属业主的责任。 索赔金额=15×1600=24000(元)。
解析
本案例第1问主要考查总工期的计算和关键线路的判定。工程的总工期是指自开工日开始直至工程全部竣工所需的总天数。关键线路是指网络计划中,线路上总的工作持续时间最长的线路。所以关键线路上的工作所持续的工期总和就是总工期。按照施工组织设计中绘制的网络计划图可知,线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩为关键线路,所以总工期=15+30+50+40+10=145(d)。
本案例第2问主要考查对总时差概念的掌握以及计算。总时差指的是在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间。如果某工作的工期延长时间小于该工作的总时差,那么该事件对总工期没有影响。总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间,或等于最迟完成时间减去最早完成时间。对于事件1,工作D的总时差为10d,大于8d,所以事件l对总工期没有影响;对于事件2,工作F为关键工作,所以事件2对总工期有影响,会使总工期延长8d;对于事件3,因为工作E有10d的总时差,而延长时间为15d,所以事件3会使总工期延长5d。由于事件2是因施工单位的责任造成的工期延误,事件3是因业主的责任造成的工期延误,故施工单位仅可针对事件3提出索赔,可获得5d的工期补偿。
本案例第3问主要考查工程索赔问题。工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当承担的风险而遭受损失时,向另一方提出索赔要求的行为。对于事件1,罕见特大暴雨属于异常不利的气候条件,施工单位不能向业主提出索赔;对于事件2,施工单位租赁的施工机械未及时进场属施工单位的责任,所以施工单位也不能向业主提出索赔;对于事件3,业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,导致工期延误和经济损失,应当由业主方承担责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TCBu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在建筑设备监控工程的施工中,智能化设备供应商确定后的紧后程序是()。
安装标高基准点一般设置在设备基础的()。
背景某施工单位承包一机电工程施工项目,工程内容包括工艺热力管道安装和钢结构框架安装。合同规定,钢材等主材由建设单位供货。施工单位安排由该单位的甲、乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生了下列情况:在工程中期进度质量大检查中,发现承担钢
施工机械管理的一般要求中,施工机械选择的方法包括()。
背景某机电安装公司总承包了一个炼油厂新建装置安装工程,装置安装工程内容包括:机械设备安装;工艺设备包括28台重30~120t的塔、器类设备的吊装、安装;油、气和其他介质的工艺及系统管道安装;电气仪表、给水排水及防腐绝热工程等。机电安装公司具有压力
某原油罐区管道工程主要包括罐区地下管道、架空管道敷设,管道直径较大,设计压力为1.6MPa。为了提高施工机械化水平,保证管道涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高,采用了目前最为广泛的涂装工艺。施工单位针对管道焊接、架空管道支架施工和防腐绝热等工程的施工质量进
在5~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。
背景资料某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目,工期1年。工程施工特点为:野外露天作业多,高空作业多,山地施工多,冬季气温低,50%的塔基建在山石上,需要爆破处理。对此,该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要
设备基础按基础埋置深度不同分为深基础和浅基础,其中浅基础包括()。
背景材料:某市政公司承包某路段的改建工程,全长2.5km,工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道,道路结构层:机动车道20cm石灰土底基层,45cm二灰碎石基层,9cm粗、4cm细沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层,30cm
随机试题
Inordertolearnaforeignlanguagewell,itisnecessarytoovercomethefearofmakingmistakes.Iftheprimarygoal(目标)of
男性,40岁,发现右颊黏膜白色斑块1个月,临床检查除右颊孤立白色斑块外未发现其他病损。你认为下列哪项提供的信息丕星以作为本病例的发病因素
风险/效益比是
男,42岁,2年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症。长期口服氢化可的松(30mg/d)替代治疗。近2天发热38℃,咽痛。目前氢化可的松应
A.处方药B.处方药和甲类非处方药C.乙类非处方药D.甲类非处方药E.非处方药根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》不能在大众媒介上发布广告的药品是
获得()资质的企业,可以承接建设单位按照规定发包的工程。
背景某宿舍楼土建工程,建筑面积为15548m2,全现浇钢筋混凝土结构,地下1层,地上14层。业主要求承包单位按工料单价法中的以直接工程费为计算基础的程序进行计算。计算结果如下:按工程量和工、料、机单价计算,其合价为2274.93万元;各类措施费的合计费率
汪某,女性,60岁,家庭妇女。吸烟40余年,慢支病史20余年,气短5年。体格检查:体温36℃,脉搏96次/分,呼吸20次/分,血压130/85mmHg,桶状胸,双肺叩诊过清音,触觉语颤减弱,肺泡呼吸音减弱。心尖搏动位于左侧第5肋间锁骨中线外1.0cm。实验
“APEC蓝、青奥蓝、春节蓝”,由于雾霾,“蓝”更显可贵。2013年9月,国务院颁布大气污染防治行动计划。一年多来,这个行动计划成为各地各部门防治大气污染的共同行动指南。APEC会议期间,北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南等省区
给定资料1.2013年,听到家里的“顶梁柱”遭遇车祸去世的噩耗时,41岁的徐某抱着女儿痛哭不已。尽管法院判决肇事司机赔偿徐某一家22万余元,但被执行人却无可供执行的财产。女儿在念高中,公婆则卧病在床,无论是学杂费还是医药费,对于这个贫困的农村家庭
最新回复
(
0
)