首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。 在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工
某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。 在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工
admin
2019-01-17
68
问题
某工程项目,业主与施工单位已经签订施工合同,在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理,对遇到的下列问题,请问该如何处理。
在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3d。停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊,两台混凝土搅拌机停止工作,施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,索赔是否成立?
选项
答案
由于施工单位以外的原因造成连续停电,在一周内累计超过8h。施工单位又按规定提出索赔,应该批准其工期顺延。由于工人已安排其他生产工作,可以批准其因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作可视情况进行机械设备租赁或折旧费的补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TZYw777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
关于尾矿溢洪道施工质量,要求正确的是()。
在尾矿工程中初期坝的施工中要求透水堆石坝上游面必须铺设()。
关于矿井喷射混凝土支护工程的质量检验要求,以下错误的是()。
汽车起重机作为立井表土施工的机具,其具有()的特点。
在矿井通风方式中,()多用于矿井建设初期、小型矿井、井下有害气体涌出量小的矿井、井田或矿体面积不大的矿井。
控制摩擦桩人土深度的方法是()。
大型混凝土设备基础,一般还具有()的特点。
混凝土实体检验的主要检验项目是()。
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;.工期惩
随机试题
对于急性肺水肿患儿吸氧时,湿化瓶内装乙醇的浓度是
长期胃肠外营养的患者置管的部位是
老年人心理健康主要测量的是
肾病综合征用糖皮质激素治疗原则( )。
韩某原户籍所在地为甲地,半年前将户口迁往乙地,后韩某因故未落户,因违反买卖合同约定未交付货物被起诉。合同约定于丙地交付,原告住所地为丁地,本案的管辖法院()。
(2010年)已知质点沿半径为40cm的圆周运动,其运动规律为:s=20t(s以cm计,t以s计)。若t=1s,则点的速度与加速度的大小为()。
下列IPv6地址5FE0:0:0:0601:BC:0:0:05D7的简化表示,错误的是()。
Recentlythecarfactoryhadtocarryoutpersonnel______becauseoffinancialtrouble.
WhenyoutalkaboutChinaandIndia’sseeminglyunstoppablegrowth,nobody’ssurprised.Afterall,theincreasingeconomicstren
A、Togetinformationonone-wayticketstoCanada.B、Toinquireaboutthepriceof"SuperSaver"seats.C、Togetadviceonhowt
最新回复
(
0
)