背景资料：某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才

admin2023-01-10 31

问题背景资料：
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划(单位：d)如下图所示。

工程施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长15d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题：
总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。

选项

答案补充协议的约定不合法。理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质景负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/U7JD777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

甲公司依据买卖合同，在买受人乙公司尚未付清全部货款的情况下，将货物发运给乙公司。乙公司尚未收到该批货物时，向法院提出破产申请，且法院已裁定受理。对此，下列哪些选项是正确的?

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人不可采取下列哪一项救济措施：（）

大成有限责任公司经营3年后，发现公司有部分资产闲置的情形，故决定减少公司注册资本。下列相关说法正确的是：()

在现代的法治社会，人们总是要求法律决定具有高度的可预测性，同时具有高度的正当性。对此，下列哪一说法是错误的?()

建筑结构应具有的功能有()。

下列人物出自汤显祖的《牡丹亭》的有()

曹操的《短歌行》(其一)是一首()

铜蓝蛋白的主要功用是结合珠蛋白主要功用是

商流的功能可以概括为()。

石墨烯具有薄且坚硬、透光度好、导热性强、导电率高、结构稳定、电子迁移速度快等特性，石墨烯分为多种，其中性能最优异的是()。

在人脑中重现过去所感知过的事物的形象叫()

(2015年第9题)近代中国一些爱国人士提出过工业救国、教育救国、科学救国等主张，并为此进行过努力，但这些主张并不能从根本上给濒临危亡的中国指明正确的出路，这是因为他们没有认识到

求极限＝________．

当x→0+时，下列无穷小量中，与x同阶的无穷小是（）。

WhatdoestheManMean?