首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)，计划工期是多少? 针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)，计划工期是多少? 针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
admin
2014-01-10
19
问题
该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)，计划工期是多少?
针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
选项
答案
事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。 事件二：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。 事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。 事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。 事件五：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UgNw777K
本试题收录于：
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某施工单位承接了一座公路隧道的土建及交通工程施工项目，该隧道为单洞双向行驶的两车道浅埋隧道，设计净高5m，净宽12m，总长1600m，穿越的岩层主要由页岩和砂岩组成，裂隙发育，设计采用新奥法施工、分部开挖和复合式衬砌。进场后，项目部与所有施工人员签订了安全
施工单位的()等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
某公路隧道设计为双向四车道分离式隧道，沥青混凝土路面。隧道合同总工期为36个月。左右隧道分别长4855m，中线间距30m，隧道最大埋深850m，纵坡为3%人字坡。其地质条件为：岩性为砂岩、石灰岩，局部有煤系地层；瓦斯含量低，属低瓦斯隧道；穿越F1、F2、F
某施工单位承接了某二级公路桥梁工程，施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位：d)，并经监理工程师批准后实施。在实施过程中，发生了如下事件：事件1：工作D(1号台基础)施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费2
某桥2号墩基础为Ф2m、桩长25m的钻孔灌注桩，地质条件如下：原地面以下依次为黏土、卵砾石、强风化泥岩。地下水位在原地面以下2．5m。采用钢护筒结构。问题：终孔后应对该桩做哪些方面的检验?
某公路工程施工企业A拟与另一公路工程施工企业B以联合体形式参加一公路工程的投标，并按招标文件第三卷所附格式签订了联合体协议书，并委任A公司的法人为联合体主办人。协议规定联合体主办人所承担的工程量为总工程量的45％，并有部分工程需要进行分包。问题：按照
某公路工程所需的主要建材有路基土方填料、砂石材料、水泥、沥青材料、沥青混合料和钢材等。所有材料均由项目部自己采购和组织运输。项目部材料采购部门拟按工程量清单→材料供应计划→材料用量计划→材料用款计划材料采购计划的顺序进行材料计划管理，并对几种材料的主要工程
级配砾石或满足要求的天然砂砾作为路面基层时，应控制其()。
某山岭重丘区高速公路K29+000～K29+800路段进行路基施工，其中K29+000～K29+400为路堑开挖，原地面自然坡度65°～75°，地表1～3m为黏土，下为Ⅴ级岩石，不含水分，施工方拟采用药壶炮爆破法爆破，挖方共计13800m3，土方2000m
膨胀土具有的特性包括()。
随机试题
在直线结构的基础上发展起来的，以集权为主要特征的组织结构是()
某法院决定开庭审理张某贪污案，被告人张某在开庭前突发心脏病死亡。该法院应当如何处理?(2005年试卷2第22题)
(2010年)常温下，在CH3COOH与CH3COONa的混合溶液中，若它们的浓度均为0．1mol/L，测得的pH值为4．75，现将此溶液与等体积的水混合后，溶液的pH值为()。
下列关于菲利普斯曲线的表述错误的是()。
根据《合同法》的规定，下列各项中，属于要约失效的情形有()。
陈强塑造反派始于抗战时期的延安，他受导演王滨之邀出演歌剧《白毛女》中的地主黄世仁。演艺界的人都明白，演反派人物很难成大业扬美名，可陈强却________。自饰演黄世仁后，“坏蛋”形象就与他______，他也演得___________。依次填入画横线部分最恰
有时为了医治一些危重病人，医院允许使用海洛因作为止痛药。其实，这样做是应当禁止的。因为，毒品贩子会通过这种渠道获取海洛因，对社会造成严重危害。以下哪项如果为真，最能削弱上述论证?
A、B、C、D、E五个选项为判断结果，请选择一项符合试题要求的判断。A．条件(1)充分，但条件(2)不充分。B．条件(2)充分，但条件(1)不充分。C．条件(1)和(2)单独都不充分，但条件(1)和(2)联合起来充分。D．条件(1)充分，条件(2)
"Itkeepsyougrounded,putsyouinasituationthatkeepsyououtoftrouble,andputsyouwithagroupthathasthesamemind-
FiveCommonMistakesinConversationandTheirSolutionsI.NotlisteningA.Problem:mostpeopledon’tlisten—waiteagerlyf
最新回复
(
0
)
