首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘
admin
2013-01-25
35
问题
某建筑工程公司(乙方)于2010年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,土方量为6000立方米,施工方案规定:乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干;约定在本年度5月11日开工,5月20日土方工程完工;5月21日至5月31日停工,由甲方另行安排,6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件:
事件一:因租用的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工50个工日;
事件二:施工过程中,因遇软弱土层,接到监理工程师于5月15日停工的命令,进行地质复查,配合用工25个工日;
事件三:5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令,同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单;
事件四:5月20日至5月22日,因下大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工50个工日;
事件五:5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路,5月24日恢复工作,最终基坑于5月30日挖掘完毕。
根据题意,回答下列问题:
针对事件一,在下列选项中,正确的是( )。
选项
A、施工单位可以索赔
B、施工单位不可以索赔
C、延迟开工是施工单位的责任
D、延迟开工是建设单位的责任
答案
B,C
解析
该租用的挖掘机大修是施工单位的责任造成的,因此施工单位不可以索赔。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Uz5M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
孔子曰:“信则人任焉。”这句话与下列《银行业从业人员职业操守》中()基本准则的要求相似。
( )是风险管理的最基本要求。
信托与委托的区别有()。
根据我国《商业银行法》的规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过()。
区别不同情形,①取消直接负责的董事、高级管理人员任职资格;②禁止直接负责的董事、高级管理人员从事银行业工作;③追究刑事责任。违反银行业监督管理规定的银行业金融机构可能受到的惩处措施包括()。
提起票据的公示催告程序,应当向()的基层人民法院申请。
以下关于信息保密的说法错误的是()。
某商业银行销售个人理财产品、预期收益率8%。银行派出甲、乙、丙、丁、戊五位工作人员向客户推销该产品。以下为他们在推销过程中的言论。甲:“本产品的保证收益率为8%。”乙:“本产品的收益可能达不到8%。”丙:“我以个人信用担保,本产品肯定可以为您带来8%的收益
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责。
2009年1月l0日,甲公司与乙公司签订一份买卖合同。合同约定:甲公司向乙公司购买CAT320B型挖掘机5台,每台40万元,共计200万元:合同签订之日起5个工作日内甲公司向乙公司付款100万元,余款自挖掘机交付之后每月5日前支付10万元,10个月付清;甲
随机试题
蛛网膜下腔出血最常见的原因是
某软件公司规模不断发展壮大,员工人数已从原来的20多人增加到现在的400多人,但管理层却发现公司的工作效率明显地下降了,相同类型的项目,过去5个人1个月可以完成,而现在10个人1个月都完成不了。由于绩效降低,员工人心涣散。[2005年真题]如果要改变这
广州圣心大教堂,始建于清同治二年(1863年),由法国普行善会建造,属法国哥特式建筑,高()米,是国内最大的哥特式教堂之一。
试分析达.芬奇的作品《蒙娜丽莎》。
A.RPI卡环B.回力卡环C.联合卡环D.对半卡环E.杆形卡环具有应力中断作用()。
Thenewprisonisdesignedparticularlyfor______.
WhatdoesthenewsitemsayaboutChristineLagarde?
PASSAGETHREEAccordingtothepassage,whatwillforgivenessleadto?
[A]advocates[B]approaching[C]constantly[D]decrease[E]enlarge[F]financial[G]fundamental[H]gracious[I]ignored[J]intention[K]just
A.inappropriateB.attendC.slipsD.trackE.financeF.unchangeableG.organize
最新回复
(
0
)