背景资料：某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)Id奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络

admin2017-11-08 46

问题背景资料：
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)Id奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生了如下事件：
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长3d。
事件四。因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工目，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术描施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0．6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题：
该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?

选项

答案(1)该工程可得到的工期补偿为3d。 (2)关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔。主楼主体工程工期延长3d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4d，故工期奖励对应的天数为4d，工期奖励款=4×2 500=10 000(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Vnyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

混凝土中掺入减水剂可带来以下技术经济效益()。

模板工程施工前，对模板的设计资料进行审查验证的项目主要包括()。

钢结构二级焊缝不得有()缺陷。

根据《混凝土结构设计规范》规定，梁不允许设计成()。

模板工程施工前，对模板的设计资料进行审查验证的项目主要包括()。

关于用价值工程控制成本提高价值途径的说法，正确的有()。

我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，其基本原则是建筑结构工程必须满足()等要求。

急性化脓性阑尾炎的病理变化是

一足月新生儿生后第2天出现黄疸，未结合胆红素＞221μmol/L(12．9mg/dl)，以下哪项诊断是不可能的

《城市区域环境振动标准》规定：每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值（）dB，夜间不超过（）dB。

当一个公司的季节性和长期性销售收入同时增长时，流动资产的增长体现为()。

商业银行冻结单位存款的期限不超过()。

下列不属于银监会负责监管的非银行金-融机构是()。

吴某向人民法院提起行政诉讼，法院以向上级请示为由一直未予任何答复，吴某()。

学生在学习较长的内容时，经常是前边和后边的部分记忆效果好，中间部分遗忘较多，这是受()因素的干扰。

已知⊙O1和⊙O2外切于点M，其面积之比为9：25．延长⊙O1的弦AM交⊙O2于B，已知O1不在弦MA上，则()．

近代警察首先是在欧洲资本主义较为发达的国家建立起来的原因是()。