首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件: 事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此
背景资料: 某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件: 事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此
admin
2020-10-28
25
问题
背景资料:
某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件:
事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)。
事件二:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按调整后的土方开挖方案开挖,现场监理工程师发现乙施工单位开挖变形超限,总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时及时报告了有关主管,乙施工单位未执行指令仍继续施工,变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件三:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。
事件四:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。
问题:
本基坑工程专项施工方案应谁组织编制?还有哪些方案是由分包单位编制的?
选项
答案
(1)本项目的深基坑工程由乙施工单位负责编制。 (2)起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚于架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VsUu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外加SBS卷材防水层。平整场地结束后,施工单位马上进行了工程定位和测量放线,然后即
1.背景某公司中标某沿海城市一高层写字楼工程,该公司进场后,给整个工程各工序进行划分,并明确了各工序之间的逻辑关系如下表所示:在工程施工过程中发生以下事件:事件一:施工单位施工至E工作时,该沿海城市遭受海啸袭击,使该工作持续时间延长了2个月。经评估
1.背景某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位:月),并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件:事件一:施工单位施工至D工作时,由于业主在细部设计上提出了新要求,设计单位重新进行了设计。造成D工作施工时间延长了2个月,
1.背景某群体工程由三个独立的单体建筑组成,每个单体均有如下四个施工过程:基础、主体结构、二次砌筑、装饰装修。现拟考虑以每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。各单体结构形式、工程体量设计均不同,根据施工产量定额计算出三个单
关于卷材防水施工,说法正确的是()。
我国抗震设防的依据是()。
背景某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,普通梁板结构,三层楼板施工当天气温为35℃,没有雨,施工单位制定了完整的施工方案,采用预拌混凝土,钢筋现场加工,采用多层板模板碗扣支撑,架子工搭设完支撑架后由木工制作好后直接拼装梁板模板,其施工过程如下:模板安装用具
建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行()试验。
适用注浆法进行处理的地基有()。
随机试题
用内标法测定燕麦敌含量,称样8.12g,加入内标物正十八烷1.88g,测得样品峰面积Ai=68.00cm2,内标物峰面积As=87.00cm2,已知燕麦敌对内标物的相对校正因子fi/s’=2.40。燕麦敌的质量分数应为()。
管理的首要职能是
协调性子宫收缩乏力多为:
女性,60岁。经绝5年,阴道流血淋漓不尽10天就诊,肥胖,有慢性高血压史。妇检:外阴、阴道正常,宫颈光滑,子宫稍大,双附件无异常。最可能的诊断是
受理执业医师注册申请的卫生行政部门,对应当准予注册的,准予注册期限是自收到申请之日起
在小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌外缘;条口旁开1寸的穴位是
一般应设置封闭楼梯间的建筑物有()。
在施工合同中期付款时,对承包人施工质量不合格部分,发包人有权拒付该部分的工程款,这是发包人行使的( )。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,属于立功行为。()
某二叉树共有60个叶子结点与50个度为1的结点,则该二叉树中的总结点数为()。
最新回复
(
0
)