某二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对

admin2018-07-03 27

问题某二级公路的主要工序见下表。

施工中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。
事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1．5万元／d，利润损失费为人民币0．2万元／d。
问题：
针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

选项

答案针对背景中的网络计划，C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。 C工作：工期索赔和费用索赔不合理。因为事件一导致C工作中断的原因是施工单位设备故障，应由施工单位承担责任。 D工作：工期索赔和费用索赔不合理。虽然事件二中百年一遇的冰雪灾害属于天气原因，施工单位理应可以索赔工期，但是，工作的总时差为30d，晚开工15d没有超过其总时差，所以不可提出工期索赔的申请。百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险，停工损失的责任应由施工单位承担(释义：天气原因只赔时间不赔钱)，所以也不可提出费用索赔的申请。 E工作：工期索赔不合理，费用索赔合理。事件三图纸晚到造成E工作的停工10d责任应由建设单位承担，但只能提出费用索赔的申请。因为E工作有10d的总时差，停工时间没有超过总时差，因此不可提出工期索赔的申请。根据09版公路合同范本第1．6．1新规定此项费用索赔还应考虑利润。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WQjw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对

公路工程管理与实务

二级建造师

下列措施中，不符合改性沥青混合料路面施工工艺要求的有()。

大体积混凝土质量控制措施不包括()。

以下选项中，属于合同风险分散和转移的措施是()。

在钻孔灌注桩钻孔过程中，护筒顶面宜高出施工水位或地下水位()m。

A．支气管哮喘B．支气管扩张症合并感染C．慢性肺源性心脏病D．支气管肺癌E．特发性肺间质纤维化肺部闻及帛裂音可见于

钱某涉嫌纵火罪被提起公诉，在法庭审理过程中被诊断患严重疾病，法院判处其有期徒刑8年，同时决定予以监外执行。下列哪一选项是错误的?(2014年卷二26题，单选)

下列有关会计方面的表述中,不正确的是()。

增加产品深度的优点是()。

牵连观念

设f(x)，g(x)在[a，b]上连续．证明：至少存在一点ξ∈(a，b)，使得f(ξ)∫ξbg(x)dx=g(ξ)∫aξf(x)dx．

尽管WindowsNT操作系统的版本不断变化，但从网络操作与系统应用角度看，有两个概念始终没变，这就是工作组模型与【　　】模型。

Doyouknowthatwoman______black?

Here’sawarningfromhealthexperts:Sittingisdeadly.Scientistsareincreasinglywarningthatsittingforprolongedperiods

A、Income,yearsofschooling,andjobtype.B、Incomeandworkenvironment.C、Educationandmood.D、Occupationandinfluenceoff

某二级公路的主要工序见下表。 施工中发生了如下事件： 事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。 事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。 事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。 针对

公路工程管理与实务

二级建造师

下列措施中，不符合改性沥青混合料路面施工工艺要求的有()。

大体积混凝土质量控制措施不包括()。

以下选项中，属于合同风险分散和转移的措施是()。

在钻孔灌注桩钻孔过程中，护筒顶面宜高出施工水位或地下水位()m。

A．支气管哮喘B．支气管扩张症合并感染C．慢性肺源性心脏病D．支气管肺癌E．特发性肺间质纤维化肺部闻及帛裂音可见于

钱某涉嫌纵火罪被提起公诉，在法庭审理过程中被诊断患严重疾病，法院判处其有期徒刑8年，同时决定予以监外执行。下列哪一选项是错误的?(2014年卷二26题，单选)

下列有关会计方面的表述中,不正确的是()。

增加产品深度的优点是()。

牵连观念

设f(x)，g(x)在[a，b]上连续．证明：至少存在一点ξ∈(a，b)，使得f(ξ)∫ξbg(x)dx=g(ξ)∫aξf(x)dx．

尽管WindowsNT操作系统的版本不断变化，但从网络操作与系统应用角度看，有两个概念始终没变，这就是工作组模型与【 】模型。

Doyouknowthatwoman______black?

Here’sawarningfromhealthexperts:Sittingisdeadly.Scientistsareincreasinglywarningthatsittingforprolongedperiods

A、Income,yearsofschooling,andjobtype.B、Incomeandworkenvironment.C、Educationandmood.D、Occupationandinfluenceoff

某二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对

尽管WindowsNT操作系统的版本不断变化，但从网络操作与系统应用角度看，有两个概念始终没变，这就是工作组模型与【　　】模型。