某一级总承包施工单位通过投标,承揽了远离基地的某冶炼工程,施工单位在投标书中承诺了业主工程不允许分包的要求。施工中施工单位将该项目的原料仓库分包给了当地一家没有营业执照的民工队,民工队由于看错了图纸,造成原料仓库部分混凝土结构报废返工,直接经济损失5200

admin2014-07-02 81

问题某一级总承包施工单位通过投标,承揽了远离基地的某冶炼工程,施工单位在投标书中承诺了业主工程不允许分包的要求。施工中施工单位将该项目的原料仓库分包给了当地一家没有营业执照的民工队,民工队由于看错了图纸,造成原料仓库部分混凝土结构报废返工,直接经济损失52000元,原料仓库工期损失15天(监理单位批准的施工总进度计划中原料仓库时间有自由时差15天)。事故发生后,业主要求收回原料仓库的施工任务,另外发包;并按合同约定给予施工单位延误工期15天的罚款。
问题:
①施工单位与该民工队的分包合同是否有效？为什么？
②施工单位把原料仓库分包给该民工队是否违约？为什么？
③所造成的质量事故属于哪一级质量事故？
④业主要求收回原料仓库施工任务的要求是否违约？为什么？
⑤业主要求的工期罚款是否合理？

选项

答案①合同无效。因为该民工队没有营业执照,不是法人。 ②施工单位违约。因为投标书是合同文件的一部分,承诺了不分包,即使分包的不是主体工程,也属违约。 ③属严重质量事故。按经济损失划分,5000元(含5000元)以上不满50000元的属一般质量事故;50000元(含50000元)以上不满10万元的属严重质量事故;10万元以上的属重大质量事故。 ④业主要求收回原料仓库施工任务不违约。因为施工单位违约在先。 ⑤不合理。因为经批准的施工总进度中原料仓库中有15天的自由时差,此次质量事故造成的原料仓库工期延误15天刚好不会引起总工期的延误。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WbXu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程项目管理

一级建造师

既是可能引起风险出现的因素，又属于建设工程项目风险类型中的技术风险的是(　　)。

项目信息门户实施的条件最重要的是(　　)。

FIDIC施工合同在履行过程中采用以(　　)为核心的工程项目管理模式。

因图纸或工程量表中的错误而索赔属于(　　)。

企业获准质量管理体系认证的有效期为(　　)年。

施工项目实施过程中，承包工程价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方法有______等。

认证机构对获证企业质量体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施，称为(　　)。

《中华人民共和国建筑法》规定，(　　)推行建筑工程监理制度。

既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是(　　)。

审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，关于这项工作，下列叙述正确的是(　　)。

病案首页描述：主要诊断：脑血管意外。其他诊断：①糖尿病；②高血压；③冠心病；④脑出血。应做主要诊断编码的疾病是

合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。

直接影响到城市功能结构和城市形态的是()。

以下什么情况下需计提金融资产减值准备()。Ⅰ．发生严重财务困难Ⅱ．利息支付违约、逾期Ⅲ．发生重大财务困难，金融资产无法在活跃市场继续交易Ⅳ．经济环境发生重大不利变化，可能无法收回投资成本

仲裁协议可以在合同中订立仲裁条款，也可以在纠纷发生前或纠纷发生后以其他书面方式订立。(　　)

根据我国《宪法》规定，关于决定特赦，下列哪一选项是正确的()。

Everysecond,【C1】hectareoftheworld’srainforestisdestroyed.That’sonetotwofootballfields.This【C2】rate

WhodidtheWTO’straderuleshurtaccordingtotheactivists?

Recentlysomebanksextendedtheirbusinesstouniversitycampusesandofferedcreditcardstostudents.Alotofpeopleworryt

建设工程项目管理

一级建造师

既是可能引起风险出现的因素，又属于建设工程项目风险类型中的技术风险的是( )。

项目信息门户实施的条件最重要的是( )。

FIDIC施工合同在履行过程中采用以( )为核心的工程项目管理模式。

因图纸或工程量表中的错误而索赔属于( )。

企业获准质量管理体系认证的有效期为( )年。

施工项目实施过程中，承包工程价款的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方法有______等。

认证机构对获证企业质量体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施，称为( )。

《中华人民共和国建筑法》规定，( )推行建筑工程监理制度。

既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是( )。

审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，关于这项工作，下列叙述正确的是( )。

病案首页描述：主要诊断：脑血管意外。其他诊断：①糖尿病；②高血压；③冠心病；④脑出血。应做主要诊断编码的疾病是

合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。

直接影响到城市功能结构和城市形态的是()。

以下什么情况下需计提金融资产减值准备()。Ⅰ．发生严重财务困难Ⅱ．利息支付违约、逾期Ⅲ．发生重大财务困难，金融资产无法在活跃市场继续交易Ⅳ．经济环境发生重大不利变化，可能无法收回投资成本

仲裁协议可以在合同中订立仲裁条款，也可以在纠纷发生前或纠纷发生后以其他书面方式订立。( )

根据我国《宪法》规定，关于决定特赦，下列哪一选项是正确的()。

Everysecond,【C1】______hectareoftheworld’srainforestisdestroyed.That’sonetotwofootballfields.This【C2】______rate

WhodidtheWTO’straderuleshurtaccordingtotheactivists?

Recentlysomebanksextendedtheirbusinesstouniversitycampusesandofferedcreditcardstostudents.Alotofpeopleworryt

既是可能引起风险出现的因素，又属于建设工程项目风险类型中的技术风险的是(　　)。

项目信息门户实施的条件最重要的是(　　)。

FIDIC施工合同在履行过程中采用以(　　)为核心的工程项目管理模式。

因图纸或工程量表中的错误而索赔属于(　　)。

企业获准质量管理体系认证的有效期为(　　)年。

认证机构对获证企业质量体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施，称为(　　)。

《中华人民共和国建筑法》规定，(　　)推行建筑工程监理制度。

既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是(　　)。

审查施工组织设计是施工准备阶段监理工程师进行质量控制的重要工作，关于这项工作，下列叙述正确的是(　　)。

仲裁协议可以在合同中订立仲裁条款，也可以在纠纷发生前或纠纷发生后以其他书面方式订立。(　　)

Everysecond,【C1】hectareoftheworld’srainforestisdestroyed.That’sonetotwofootballfields.This【C2】rate