首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某桥梁工程,工程开工后第八个月,施工承包商发现施工图纸有误,遂向监理工程师汇报了这一情况。经监理工程师审核,确实存在错误,经建设单位同意后,监理工程师责成承包单位对原施工图提供变更相应的图纸和说明。因施工图设计变更,导致施工单位停工待图,施工
【背景资料】 某桥梁工程,工程开工后第八个月,施工承包商发现施工图纸有误,遂向监理工程师汇报了这一情况。经监理工程师审核,确实存在错误,经建设单位同意后,监理工程师责成承包单位对原施工图提供变更相应的图纸和说明。因施工图设计变更,导致施工单位停工待图,施工
admin
2016-05-25
41
问题
【背景资料】
某桥梁工程,工程开工后第八个月,施工承包商发现施工图纸有误,遂向监理工程师汇报了这一情况。经监理工程师审核,确实存在错误,经建设单位同意后,监理工程师责成承包单位对原施工图提供变更相应的图纸和说明。因施工图设计变更,导致施工单位停工待图,施工单位因停工待图导致工期拖延和费用增加,向原施工图设计单位提出索赔。问题:
就停工待图事件,施工单位提出索赔和监理工程师答复的程序是如何规定的?
选项
答案
就停工待图事件,施工单位提出索赔和监理工程师答复的程序是: (1)索赔事件发生后在合同规定的期限内,向工程师发出索赔意向通知; (2)发出索赔意向通知后在合同规定的期限内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料; (3)工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,于合同规定的期限内给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据; (4)工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后,在合同规定的期限内未予答复或未对承包商作进一步要求,视为该项索赔已被认可; (5)当索赔事件持续进行时,承包商应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后合同规定的期限内,向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告,索赔答复程序同以上所述。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XV1u777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
编制进度总结时应依据()资料。
劳务企业要根据劳务人员()为劳务人员缴纳社会保险,并将缴费收据复印件、缴费名单报总包方项目部备案。
施工单位应当在危险性较大的分部分项工程()编制专项方案。
大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单元组合结构将水池分块(单元)浇筑。各块(单元)间留设后浇缝带,池体钢筋按设计要求一次绑扎好,缝带处不切断,待块(单元)养护()d后,再使其连成整体。
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,为保证坑底土层稳定、确保基坑开挖施工安全,正确的处理措施有()等。
钢梁安装前检查的内容包括()。
不开槽管道施工,当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时,宜采用()。
随机试题
能使氧离曲线右移的因素有
在一般情况下,草莓状血管瘤可完全自行消退的时间为
世界上第一所正式护:上学校创建于
患者咳嗽咳痰,量多清稀,且气喘,胸闷,辨证是
抗铜绿假单胞菌作用最强的头孢菌素是
幸福村村民谢某和吴某因耕地纠纷提请政府进行处理,政府作出了耕地属于谢某所有的处理决定。但其后复议机关便撤销了该处理决定,重新确认耕地属于吴某。谢某对复议决定有异议,向人民法院起诉。经审查,人民法院认为原处理决定才是正确的。下列说法不正确的是?
下列不属于韧性材料的是:[2012-002]
下列关于施工负责人安全技术交底,说法正确的是()。
供应商关系谱是将供应商分为不可接受的供应商、可接受的潜在供应商以及五级不同层次的已配套的供应商。()
证明条件极值点的必要条件(8.9)式,并说明(8.9)式的几何意义.
最新回复
(
0
)