背景材料：　　某二级公路的主要工序见下表：　　施工单位编制了如下图网络计划：　　施工中发生了如下事件：　　事件1：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。　　事件2：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。　　事件3：由于图

admin2015-01-01 64

问题背景材料：
　　某二级公路的主要工序见下表：

　　施工单位编制了如下图网络计划：

　　施工中发生了如下事件：
　　事件1：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。
　　事件2：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。
　　事件3：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。
　　针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1．5万元／d，利润损失费为人民币0．2万元／d。
　　问题：
针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

选项

答案事件1中，由于是施工单位的设备故障，属于施工单位应承担的风险，所以工期和费用索赔不合理。　　事件2中，百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险，可以考虑工期索赔，而不应有费用索赔。　　事件3中，是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以考虑工期和费用的索赔，但不应考虑利润要求。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XZ2u777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

根据《建设工程工程量清单计价规范))(GB50500—2013)，下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是()。

装配式预应力混凝土水池吊装中，当预制构件平面与吊绳的交角小于()时，应对构件进行强度验算。

用于沥青路面压实度检测的方法是()。

控制基坑底部土体过大隆起的方法有()。

当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取()保证坑底土层稳定。

对于大型排水混凝土构筑物，后浇带设置时，要遵循()的原则。

施工成本目标控制主要依据之一的()提供了施工成本实际支付情况，以便通过实际情况与施工成本计划相比较，找出二者之间的差别，分析偏差产生的原因，从而采取措施加以改进。

公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼（）

下列关于脑水肿的治疗，描述正确的有【】

《合同法》第31条规定，“承诺对要约的内容作出非实质性更改的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同内容______”。()

背景资料某高速公路K19+000一K29+800路段进行路基施工，施工中发生如下事件：事件一：其中K29+000一K29+400为软土路基，采用塑料排水板处治。施工工序：(1)机具就位；(2)塑料排水板穿靴；(3)割断塑料排水板；(4)机具移位；(5)摊

当遇有五级大风天气时，必须停止作业的是()。

下列各项中减少应收账款账面价值的有()。

禁止生产、经营使用有合法来源证明的非国家重点保护野生动物及其制品制作的食品。()

Wewereastonished______thetemplestillinitsoriginalcondition.

“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”中的妃子是指古代四大美女之一的()。

A、Theywilldisappeargradually.B、Theyexistwidelyintheworld.C、Theirinfluenceispsychological.D、Theywillnotdevelopi