沿海某港新建一座5000t级的散货码头，泊位长度168m，主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中规定：工期12个月，2001年7月1日开工，2002年6月30日竣工，工程造价3860万元。问题：

admin2019-01-17 39

问题沿海某港新建一座5000t级的散货码头，泊位长度168m，主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中规定：工期12个月，2001年7月1日开工，2002年6月30日竣工，工程造价3860万元。
问题：
施工单位按合同规定的开工时间完成了施工准备。由于施工区征海线范围内有大量的渔民养殖设施未拆除，渔民以未得到征海和拆迁补偿为由阻扰施工单位进场，使开工延误40d。施工单位能否因此要求工期顺延40d?为什么?

选项

答案可以要求工期顺延。因为提供施工场地，办理征地、征海和拆迁是业主的责任范围。业主应按合同专用条款约定的时间、位置、面积向施工单位提供施工场地。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xsiw777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

矿山资源开采的()指标应当达到设计要求。

立井导入高程的方法有()。

按合同内容编制的矿山工程施工组织设计，其优化应该做的工作包括()。

矿业工程安全检查的内容，包括有()。

混凝土中石子的最大粒径同时还不得超过钢筋最小间距的()。

通常，直接可以作为混凝土细骨料的砂子有()。

土的抗剪强度是评价()的重要指标。

爆破器材的仓库与其临时堆放点之间的距离，应()。

常用的接桩方法有()。

注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括()。

赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内，向人民法院提起诉讼（）

哪个脏器不发生坏疽

实验动物在病毒病的研究上占有重要地位，病毒为什么不能象细菌一样在人工培养基上进行繁殖和鉴定等各项实验

导致X线照片模糊的因素中，不包括

(2006年)如图6-12所示，两水箱水位恒定，水面高差H=10m，已知管道沿程水头损失为：hf=6．8m，局部阻力系数：转弯0．8、阀门0．26、进口0．5、出口0．8，则通过管道的平均流速为()m／s。

下列选项中，不符合电缆安装工程的定额工程量计算规则的是()。

我国民事法律关系的客体包括()。

“英语+语文+综合实践”属于()。

一个测验能测出它所要测量的属性或特点的程度，称为测验的()。

边际效应：消费者在逐次增加一个单位消费品的时候，带来的单位效用是逐渐递减的。根据上述定义，下列属于边际效应的是()。