在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此

admin2014-07-11 50

问题在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们巳参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
问题
施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。

选项

答案不能被批准。因为施工单位未按技术规程调试，是一种违约行为；施工单位停工导致的费用损失及工期延误是由于其自身的原因造成的，所以提出的费用索赔和工期延期的要求不应被批准。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YZsu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

施工导流的基本方式分为()。

堤防工程堤身压实作业中，土料含水率应控制在最优含水率()范围内。

灌溉分水闸闸门的导轨安装及混凝土浇筑过程，正确的顺序是()。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，负责组织调查较大事故的单位是()。

大体积混凝土温控中，降低混凝土入仓温度的措施有()。

DSA检查的适应证不包括

某甲因涉嫌某故意杀人案，由人民检察院提起公诉，人民法院决定受理，并定于某日开庭审判。在开庭当日，某甲在押送途中脱逃，致使案件在较长时间无法继续审理，则对于此案的处理做法符合刑事诉讼法相关规定的是：

环境影响评价范围应包括开发区、()以及开发建设直接涉及的区域(或设施)。

在自营账户的审核和稽核制度中，以下()不属于禁止行为。

当前，我国学校德育内容主要包括政治教育、思想教育、道德教育和()。

某同学经韦克斯勒儿童智力量表测试，其智商为120。则对应的71分数为()。

以下有关搜索引擎的说法，不正确的是()。

结构化程序设计主要强调的是______。

Obesity:theScourgeoftheWesternWorldObesityisrapidlybecominganewscourgeofthewesternworld,delegatesagreeda

Whenyouexchangee-mailwithsomeone,themessagessentbetweenyouandthatpersonpassthroughseveralcomputersbeforethey