首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
admin
2013-09-12
81
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
1.设备由建设单位采购,施工单位安装;
2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12一1中所列标准补偿;
3.施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
根据题意,回答以下问题:
工程师应批准因事件四提出的索赔款为( )元。
选项
A、1548
B、4961
C、5529
D、6509
答案
D
解析
事件四提出的索赔款为:86×18+(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=6509(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Z95M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
甲与地产商乙签订了一份商品房买卖合同,乙提出,为少交契税建议将部分购买房款算作装修费用,甲未表示反对后来发生纠纷,甲以所付装修费用远高于装修标准为由,请求法院对装修费用予以变更该装修费用条款的效力应如何认定?()
对组织成员施加影响,使组织成员为实现组织目标而努力的过程称为管理的()职能
根据《证券法》因不可抗力的突发性事件或者为维护证券市场的正常秩序,证券交易所可以决定()。
【案例】 雅新公司成立于2002年4月,因管理不善等原因,到2008年时外债高达20亿元,濒临破产。在当地政府有关部门帮助下,公司本想重组自救,但未成功。2008年4月,多家银行向该公司所在地法院申请破产重整。4月29日,法院裁定准许该公司重整,并确
商品的品种、质量、广告宣传、地理位置、季策等均对需求变动产生影响,其中最关键的因素是()。
在计划工作的程序中,制定计划的前提是()
单位建筑工程概算编制方法不包括()。
某工程项目的进度计划如以下双代号网络计划所示(时间单位:周)。关于网络计划中工作之间逻辑关系的说法,正确的为()。
编制某单位工程施工图预算时,先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价,乘以相应的工程量并相加,得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和,再加上措施费、间接费、利润和税金,汇总求和,这种编制预算的方法是()。
某建筑工程公司(甲方)2018年4月20日与某房地产开发公司(乙方)签订了新建商业大厦地下室及裙楼的施工合同,乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准,甲方也在批准书上签字、盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工,施工方案规定,乙方可租赁一
随机试题
设f(χ)满足:=0,χf〞(χ)-χ2f′2(χ)=1-e-2χ且f(χ)二阶连续可导,则().
简述系统设计应遵循哪些原则。
关于流式细胞分析法检测细胞表面黏附分子叙述错误的是
A.压力蒸汽灭菌法B.煮沸C.干热D.喷雾法E.消毒液浸泡切开引流的橡胶管消毒用
水的CT值是
A.女金丹与诺氟沙星B.苓桂甘枣汤与心得安C.女金丹与阿米卡星D.千柏鼻炎片与异烟肼E.麻仁丸与利福平影响药物代谢的中西药联用药组是()。
如图B1—2所示,地下防水工程钢筋混凝土底板变形缝埋设埋入式橡胶止水带在变形缝两侧各400范围内,混凝土底板的最小厚度n应为:[2000年第067题][2004年第065题]
下列诗句反映的历史按照先后顺序排列正确的是()。①南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中②暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州③若无水殿龙舟事,共禹论功不较多④封侯非我意,但愿海波平
I______myclotheswhenmothercamebacklastnight.
Whatproblemdoesthewomanhave?
最新回复
(
0
)