首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元
admin
2018-04-07
74
问题
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m
2
的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。
问题:
由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?
选项
答案
可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定,如果合同专用条款没有特别的规定,地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告,监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复,则可视为施工单位的要求已被业主同意。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZXYw777K
本试题收录于:
港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类
0
港口与航道工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据施工劳务分包合同示范文本的规定,采用固定价格的劳务分包合同,可以调整劳务报酬的情况是()。
混凝土强度等级是在一定的养护条件下(温度20±℃,相对湿度大于95%)的()确定的。
关于水泥一水玻璃注浆液的特点,说法不正确的是()。
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;.工期惩
我国北方某受冻区海港,实测的高、低潮位累积频率关系如表1、表2所列。港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.0m。该港口新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板式栈桥,预制沉箱的尺寸为长×宽×高=12m×10m×12m,沉箱基础采用抛石明基床,基
在北半球,热带气旋按其风力大小可分为()。
中心风力12级以上的风被称为()。
对于汛期潮汐作用不明显的河口港,设计低水位应采用多年的历时累计频率()的潮位。
大型施工船舶出海调遣航区划分为()。
对单船或两艘拖轮及两艘以上执行同一任务,均应指定()担任总船长。
随机试题
A、Happy.B、Frightened.C、Excited.D、Sad.B
A.呼吸道感染B.胸膜炎C.喉部疾病D.肺结核E.支气管哮喘咳嗽伴发热
李某在某市东城区开了一家大亨娱乐公司,2007年文化局和公安局以该公司在经营活动中有色情活动为由,对其处以5000元的罚款。李某不服,以市文化局为被告向人民法院提起了行政诉讼。问题:如果原告起诉后,文化局和公安局改为对该娱乐公司处以1000元
下列人员应在记账凭证上签名或盖章的有()。
中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后,应当在()个工作日内做出批准或者不予批准的决定。
根据国际货币基金组织协定第八条款的规定,货币可兑换的含义主要是指()。
视觉的适宜刺激是()。
悟践心理疗法又称作“快速心理治疗”,是我国学者李心天等人于20世纪50年代初开始运用和发展的一种心理治疗方法。它以辩证唯物主义有关理论为指导,依据心理是脑的机能,是客观现实的反映的原理,认为人的心身是统一体,心理与生理相互作用,心理的能动作用对心身健康具有
Organisedvolunteeringandworkexperiencehaslongbeenavitalcompaniontouniversitydegreecourses.Usuallyitisleftto【C
Themethodsoftestingaperson’sknowledgeandabilityremainasprimitiveasevertheywere.Afteralltheseyears,education
最新回复
(
0
)