首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单
背景资料: 某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单
admin
2020-10-29
63
问题
背景资料:
某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1~6层为商业用房、7~28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300d,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单位采购,其余设备、材料由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点。并绘制了设备水平运输示意图(如图2所示),报监理及建设单位后被否定。
施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。
在设备制造合同签订后,项目部根据监造大纲,编制了设备监造周报和月报,安排了专业技术人员驻厂监造,并设置了监督点。设备制造完成后,因运输问题导致设备延期5d运达施工现场。
施工期间,当地发生地震,造成工期延误20d,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3d;在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20万元,工期延误40d。
项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水,施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被建设单位否定,施工单位派出人员对阀门进行了维修。
问题:
检定合格的电能表为什么不能使用?项目部编制的设备监造周报和月报有哪些主要内容?
选项
答案
(1)电能表属于强制检定范畴,必须经省级计量行政主管部门授权的检定机构进行检定,合格后才准使用。 (2)项目部编制的设备监造周报和月报主要内容有: ①设备制造进度情况; ②质量检查的内容; ③发现的问题及处理方式; ④前次发现问题处理情况的复查; ⑤监造人、时间等其他相关信息。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aAbu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m3浮顶油罐的施工合同。工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时,遭受台风这一不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索
机电工程项目报价的评审包括( )。
工程观感质量应由验收人员通过()来评定。
根据《注册建造师施工管理签章文件目录》,机电工程的质量管理文件包括()。
环带法组装工艺仅可用于公称容积不大于()的球形罐。
关于管道绝热结构形式,()是国内外使用最多的一种结构形式。
【背景资料】施工总承包单位依据施工合同约定,与甲安装单位签订了某总承包工程的安装分包合同。基础工程完成后,由于项目用途发生变化,建设单位要求设计单位编剖设计变更文件,并就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。建设单位要求总承包单位重新起草施
强制电流阴极保护系统由()组成。
【背景资料】某机电安装公司中标了某铸造厂以保本价为目标的机电安装工程。合同额1980万元,工程材料费占工程造价的60%,工程设备由业主提供,按照合同规定,若当地主管部门有明确的调价规定可以执行。该公司注重项目成本各阶段的控制,给项目经理部下达目标
视频监控系统的线缆敷设时,当供电电压为24VAC时,视频线与电源线()。
随机试题
对个人今后所要从事的职业、要去的工作组织和单位、要担负的工作职务和工作职位的发展道路,做出设想和计划的过程是指事业生涯的()
哈佛大学的迈克尔.波特教授将企业活动归结为五种基础活动和四种支持性活动,下列属于基础活动的有【】
根据同心圆学说,可知以下哪两个因素间的关系不成立
省级药品监督管理局在受理新药技术转让申请后应对受让方进行
根据《人民法院工作人员处分条例》的规定,下列哪些行为属于要接受纪律处分的行为?()
关于排水管道沟槽开挖的做法,错误的是()。
工地的小型油库应远离生活区()m以外,并外设围栏。
下列各项中,应按服务业征收营业税的是()。
某女,48岁,丈夫已去世。自述:几个月以来,经常听到有人说她作风败坏,只闻其声,不见其人,甚至街上的广告、广播的消息都是针对她的。认为有人要陷害她,甚至要杀害她的家人,为此不敢去上班、外出购物,多次到公安机关报警,给政府机关写信。咨询时,描述上述情
求下列函数的导数[其中f(x)为连续函数]:
最新回复
(
0
)