首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某地区新建一处泵站工程,按照《水利工程建设项目管理规定(试行)》,实行三项制度,承包人和发包人于2016年5月1日签订了施工合同,合同约定:工程于2016年9月1日开工,该地区每年主汛期为5月1日至8月30日(汛期暂停施工),如果工期提
背景资料: 某地区新建一处泵站工程,按照《水利工程建设项目管理规定(试行)》,实行三项制度,承包人和发包人于2016年5月1日签订了施工合同,合同约定:工程于2016年9月1日开工,该地区每年主汛期为5月1日至8月30日(汛期暂停施工),如果工期提
admin
2022-02-23
53
问题
背景资料:
某地区新建一处泵站工程,按照《水利工程建设项目管理规定(试行)》,实行三项制度,承包人和发包人于2016年5月1日签订了施工合同,合同约定:工程于2016年9月1日开工,该地区每年主汛期为5月1日至8月30日(汛期暂停施工),如果工期提前,奖励的标准为2万元/天;如果工期延误,承包人支付发包人违约金2万元/天。施工过程中如果实际完成的工程量超过合同工程量的15%时,对超出部分进行调整单价,调价系数为0.9。
施工单位编制的施工网络进度计划如下图所示(单位:天)。
施工中发生了如下事件:
事件一:监理人认为承包人编制的网络进度计划图没有考虑到度汛安排,要求承包人将泵房混凝土浇筑工作划分Ⅰ、Ⅱ两部分,各工作按照尽早开始施工的原则,重新绘制网络进度计划图。
事件二:泵房混凝土浇筑工作到第100天时,承包人的施工机械设备出现故障,导致该工作无法正常进行。施工单位技术人员提出了调整方案:
方案一:修复施工机械设备,用时14天。
方案二:使用修建前池的机械设备(前提是该机械设备可以满足泵房混凝土浇筑工程施工要求)完成剩余工作量。
方案三:租赁设备,费用为1100元/天,调试需用时5天。
事件三:合同中泵房混凝土浇筑工作计划用时8个月,单价为300元/m
3
施工各月计划工程量和实际完成工程量如下表所示。
事件四:合同条款中约定对2016年10月水泥材料按价格调整公式进行调整,该月承包人已完成工程量的金额为600万元,定制权重90%,各可调因子变值权重10%,F
t
=105,F
0
=100。
问题:
根据事件二分析哪个方案最优?并说明理由。
选项
答案
(1)方案二最优。 (2)理由如下: 方案一:泵站混凝土浇筑工作是关键工作,修机械设备拖延14天,影响总工期14天,支付违约金为14×2=28(万元)。 方案二:泵房混凝土浇筑工作第100天停工时,前池工作刚好结束,方案二总工期不变。 方案三:租赁设备费用为14×1400=19100(元)=1.96(万元),关键工作推迟5天,影响总工期5天,支付违约金5×2=10(万元),总计增加费用11.96万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/acHw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
[背景资料]某水闸工程建于土基上,共10孔,每孔净宽10m;上游钢筋混凝土铺盖顺水流方向长15m,垂直水流方向共分成10块,铺盖部位的两侧翼墙亦为钢筋混凝土结构,挡土高度为12m,其平面布置示意图见图2F320060—2。上游翼墙及铺盖施工时,为加快
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008),竣工验收委员会由()等单位代表和有关专家组成。
下列属于水利工程阶段验收的有()。
单位工程验收自验收鉴定书通过之日起()个工作日内,由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。
大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法是()。
[背景资料]某高土石坝坝体施工项目,业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同,并委托了工程监理单位实施监理。施工总承包完成桩基工程后,将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位,并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单
当喷浆层较厚时,应分层喷射,每次喷射厚度应根据喷射条件而定,仰喷为()mm。
[背景资料]津江水电站工程流道混凝土施工中,施工单位为了便于进度检查与调整,编制了双代号时标网络图,如图2F320020—15所示。施工过程中发生如下事件:事件一:项目部第12天未组织了进度检查,检查结果以进度前锋线表示在上图中。事件二:为了便于
在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应,即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量,必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。这主要是为了避免()出现。
混凝土的抗渗等级以分组6个试件中()个出现渗水时的最大压力表示。
随机试题
扭转型室性心动过速阵发性室性心动过速
A.肝寒犯胃证B.脾胃虚寒证C.少阴虚寒证D.血虚,寒客血脉证E.中焦虚寒的虚劳发热证
下列论述哪个是正确的
下列不能单独使用的控制键是( )。
行政诉讼当事人不服人民法院第一审裁定的.有权在裁定书送达之日起()内提起上诉。
学校组织30个研究生下贫困县支农,你如何组织?
根据宪法规定,城镇中手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济是()。(2014单27)
设常数a>0,正项级数收敛,则().
设工程中有Form1、Form2两个窗体,要求单击Form2上的Command1命令按钮,Form2就可以从屏幕上消失,下面的事件过程中不能实现此功能的是( )。
Inbuildingtheworld’slargestadvertisingcompanyoverthepast30years,SirMartinSorrel,chiefexecutiveoftheWPP,hasw
最新回复
(
0
)