背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔

admin2019-03-12 68

问题背景
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。
事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。
问题
试述承包人的索赔程序。

选项

答案承包人的索赔程序是： (1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。 (2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 (3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aplw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是()。

施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指()。

根据（），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。

为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。

某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是()。

下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。

分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由()报送质量监督机构备案。

根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过()天内，向监理人提交变更报价书。

关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是()。

记人国产非标准设备原价的有()。

构成保险人评估标的风险、审核承保能力、决定是否承保，以及是否需要分保、分保额度的重要参考依据的是(　　)。

法律解释既是法的实施和适用的前提，又是保证法的统一性、稳定性与社会发展相适应的媒介。下列对《中华人民共和国刑法》条文的解释属于扩充解释的是：

下列诗句，均出自白居易《琵琶行》的有()。

设三阶矩阵A，B满足关系A-1BA=6A+BA，且A=，则B=_________

Whenitcomestoeatingsmartforyourheart,stopthinkingaboutshort-termfixesandsimplifylifewithastraightforwardappr

关于EDI，以下______是错误的。

TheDeclarationofIndependencewasadoptedbytheSecondContinentalCongressonJuly4,

Commoncoldisaviralinfectionthatstartsintheupperrespiratorytract,sometimesspreadstothelowerstructures,andmay

矿业工程管理与实务

一级建造师

关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是()。

施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指()。

根据（），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。

为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工进度计划相适应的资源需求计划，以反映工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。

某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是()。

下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。

分部工程验收时，各方分别签字的质量证明文件在验收后3天内，应由()报送质量监督机构备案。

根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过()天内，向监理人提交变更报价书。

关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是()。

记人国产非标准设备原价的有()。

构成保险人评估标的风险、审核承保能力、决定是否承保，以及是否需要分保、分保额度的重要参考依据的是( )。

法律解释既是法的实施和适用的前提，又是保证法的统一性、稳定性与社会发展相适应的媒介。下列对《中华人民共和国刑法》条文的解释属于扩充解释的是：

下列诗句，均出自白居易《琵琶行》的有()。

设三阶矩阵A，B满足关系A-1BA=6A+BA，且A=，则B=_________

Whenitcomestoeatingsmartforyourheart,stopthinkingaboutshort-termfixesandsimplifylifewithastraightforwardappr

关于EDI，以下______是错误的。

TheDeclarationofIndependencewasadoptedbytheSecondContinentalCongressonJuly4,

Commoncoldisaviralinfectionthatstartsintheupperrespiratorytract,sometimesspreadstothelowerstructures,andmay

构成保险人评估标的风险、审核承保能力、决定是否承保，以及是否需要分保、分保额度的重要参考依据的是(　　)。