首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示: 由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G
背景: 某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示: 由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G
admin
2017-06-11
30
问题
背景:
某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示:
由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸,使工作I停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同工期完工,施工单位向建设单位索赔I工作赶工费用3万元(已知工作I赶工费每月1.5万元)。
问题:
施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。
选项
答案
施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。 工作I总时差为6个月,停工待图2个月后开始施工,仍不影响总工期,工作I不需要赶工也能按原合同工期完工,故施工单位关于I工作赶工费3万元的索赔不成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ay8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
钢筋混凝土预制桩基础施工中,打桩时应注意观察的内容中不包括()。当基坑较大时,沉桩时应将基坑分为数段,然后在各段范围内分别施打,但打桩应避免()进行,以避免中间土体被挤密,桩难以打入。
大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土()将上层混凝土浇筑完毕。当设计无要求时,大体积混凝土内外温差一般应控制在()以内。
下列关于建筑钢材的力学性能的说法中,正确的有()。
在裱糊工程施工方法中,顶棚裱糊一般采用()裱糊。
在不考虑事件一、二、三的情况下,说明该网络计划的关键线路,并指出由哪些工作所组成?工作B的结算价是多少?
[背景资料]某大型工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2009年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业接受了邀请并于
符合按玻璃幕墙玻璃板缝打胶的技术要求的有()。
某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m,其跨中起拱高度可为()。
某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下l层,地上4层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了工程施工合同。合同约定:工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、
结构设计的主要目的是要保证所建造的结构安全适用,能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求,并且要经济合理。具体说来,结构应具有的功能包括( )。
随机试题
下列不属于“法国六法”的是()
受弯构件减小受力裂缝宽度最有效的措施之一是( )。
测验分数的综合分析()。
事业单位工作人员的考核内容只包括德、能两个方面。()
有关“琵琶”的记载最早出现在东汉刘熙《释名》一书中:“推手前曰批,引手却曰把。”意即向前弹出称作批,向后挑进称作把;根据它演奏的特点而命名为“批把"。但当时的琵琶形状与现在不同,其形状为直颈,圆形音箱,音位和弦数不固定。这种琵琶当时被称作“秦琵琶”或“秦汉
党的十九大报告中总结了过去五年我国在经济建设、民主法治建设、思想文化建设、人民生活、生态文明建设等方面取得的历史性成就。下列不属于过去五年我国经济建设取得的重大成就的是:
(2013年真题)近年来,有些人民法院在推进和谐司法过程中,推出了裁判文书中的“法官后语”,试图体现传统法律文化和现代司法理念的结合。下文是一起案件的案情、判决和法官后语:黄某因意外死亡,黄某单位分别给予其父母和其妻周某补偿款2万元和9万元。黄父
下列情形,尚不能认为是犯罪的是
经过几千年的演变与发展,按各地饮食习惯和食物条件,我国的烹饪形成各地不同的风味,通常可分为“四大菜系”。
已知函数则写出f(x)的表达式;
最新回复
(
0
)