【背景资料】某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3—1所示。工程实施到第5个月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。事件1：A1工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协

admin2018-03-26 21

问题【背景资料】
某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3—1所示。

工程实施到第5个月末检查时，A₂工作刚好完成，B₁工作已进行了1个月。在施工过程中发生了如下事件。
事件1：A₁工作施工半个月发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：设计变更使A₁工作施工时间增加1个月，故要求将原合同工期，延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
(1)部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30万元；
(2)在施工现场承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏，造成损失1万元；
(3)由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元；
(4)施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1．5万元；业主使用的临时用房破坏，修复费用1万元；
(5)因灾害造成施工现场停工0．5个月，索赔工期0．5个月；
(6)灾后清理施工现场，恢复施工需费用3万元。
事件3：A₃工作施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1．5个月，发生人工窝工和机械闲置费用4万元(有签证)。
【问题】
除事件1引起的企业管理费的索赔费用之外，承包商可得到的索赔费用是多少?合同工期可顺延多长时间?

选项

答案(1)索赔费用：30+1+1+3+4=39(万元)。 (2)合同工期可顺延1．5个月。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bD75777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

业主()有权监督监理单位执行监理合同。

当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件,总监理工程师所作出()的批准。被称为延期批准。

监理单位受业主委托对建设工程实施监理时,应当规范化地开展监理工作,具体表现在()。

为了完成施工阶段质量控制任务,监理工程师应当做好下列工作中的()。

在项目总承包条件下,下列内容中不正确的是()。

在对建设工程监理规划审核时,对其中项目监理机构人员配备的审查应包括()。

在下列内容中,属于项目法人总经理职权的是()。

下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

被告人李某涉嫌故意杀人罪，被省高级人民法院判处死刑立即执行，在报请最高人民法院复核的过程中，被告人李某的辩护律师胡某的哪项行为是不被允许的?()

社区鼓励大家参与清理小广告活动，但是群众整体参与度不高，你该怎么重新动员?

金属的切削性是指什么?

锯割时，上锯条时，锯齿应向()。

《阴谋与爱情》的作者席勒是【】

下列脉象均主实证，除外()

投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标的处理方式是()。

施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取措施不包括()。