在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润，其原因主要包括( )等。

admin2017-03-05 30

问题在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润，其原因主要包括( )等。

选项 A、增加合同工作内容
B、改变合同中任何一项工作的技术要求或其他特性
C、提供图纸延误
D、发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的
E、未按合同约定及时支付预付款、进度款

答案A，C，D，E

解析在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润：(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料工程设备或变更交货地点的；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bD9w777K

本试题收录于：建设工程计价题库一级造价工程师分类

建设工程计价

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润，其原因主要包括( )等。

建设工程计价

一级造价工程师

根据设计规范，按室内正常环境条件下设计的钢筋混凝土构件，混凝土保护层厚度为20mm的是()。【2008年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时，以m3为计量单位的有()。【2005年真题】

计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除()。【2006年真题】

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，球型节点钢网架工程量()

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB／T50854—2013，某建筑物场地土方工程，设计基础长27m，宽为8m，周边开挖深度均为2m，实际开挖后场内堆土量为570m3，则土方工程量为()。【2017年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013规定，建筑物大厅内的层高在2．20m及以上的回(走)廊，建筑面积计算正确的是()。【2015年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008附录A，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是()。【2012年真题】

在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为15．0m(从停机面算起)，绑扎点至所吊构件底面距离0．8m，索具高度为3．0m，则起重机起重高度至少为()m。

关于工程量清单与基础定额的项目工程量计算和划分，说法错误的是()。【2008年真题】

根据Killip分级，心功能Ⅱ级的表现是

A．稽留热B．弛张热C．间歇热D．波状热疟疾的典型热型是

关于“泵吸效应”的描述，正确的是

下列纠纷当事人不能协议仲裁的是(　　　)。

位于东八区的北京，迎来了早上6点钟的太阳，而此时纽约已是当天晚上的20点。()

重性精神病的早期症状可能不典型，为了避免误诊，心理咨询师应该()。

一个N=200的总体，SS=100。其离差的和∑(X一μ)等于()

A是n阶矩阵，|A|=3．则|(A)|=()

InCambodia,thechoiceofaspouseisacomplexonefortheyoungmale.Itmayinvolvenotonlyhisparentsandhisfriends,【C1

在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润，其原因主要包括( )等。

建设工程计价

一级造价工程师

根据设计规范，按室内正常环境条件下设计的钢筋混凝土构件，混凝土保护层厚度为20mm的是()。【2008年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时，以m3为计量单位的有()。【2005年真题】

计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除()。【2006年真题】

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，球型节点钢网架工程量()

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB／T50854—2013，某建筑物场地土方工程，设计基础长27m，宽为8m，周边开挖深度均为2m，实际开挖后场内堆土量为570m3，则土方工程量为()。【2017年真题】

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T50353—2013规定，建筑物大厅内的层高在2．20m及以上的回(走)廊，建筑面积计算正确的是()。【2015年真题】

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008附录A，关于屋面及防水工程工程量计算的说法，正确的是()。【2012年真题】

在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为15．0m(从停机面算起)，绑扎点至所吊构件底面距离0．8m，索具高度为3．0m，则起重机起重高度至少为()m。

关于工程量清单与基础定额的项目工程量计算和划分，说法错误的是()。【2008年真题】

根据Killip分级，心功能Ⅱ级的表现是

A．稽留热B．弛张热C．间歇热D．波状热疟疾的典型热型是

关于“泵吸效应”的描述，正确的是

下列纠纷当事人不能协议仲裁的是( )。

位于东八区的北京，迎来了早上6点钟的太阳，而此时纽约已是当天晚上的20点。()

重性精神病的早期症状可能不典型，为了避免误诊，心理咨询师应该()。

一个N=200的总体，SS=100。其离差的和∑(X一μ)等于()

A是n阶矩阵，|A|=3．则|(A*)*|=()

InCambodia,thechoiceofaspouseisacomplexonefortheyoungmale.Itmayinvolvenotonlyhisparentsandhisfriends,【C1

下列纠纷当事人不能协议仲裁的是(　　　)。

A是n阶矩阵，|A|=3．则|(A)|=()