首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示: 由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G完成后,由于建设
某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示: 由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。 工作G完成后,由于建设
admin
2016-12-13
39
问题
某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示:
由于该工程施工工艺的要求,实际工作中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械,为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后,由于建设单位变更施工图纸,使工作I停工待图2个月。但建设单位要求仍按原合同丁期完工,施工单位向建设单位索赔1工作赶工费用3万元(已知工作I赶工费每月1.5万元)。
问题:
施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立?并说明理由。
选项
答案
施工单位向建设单位索赔赶工费3万元不成立。 工作I总时差为6个月,停工待图2个月后开始施工,仍不影响总工期,工作I不需要赶工也能按原合同工期完工,故施工单位关于I工作赶工费3万元的索赔不成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bH8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用( )。
有保温要求的玻璃幕墙应采用( ),必要时采用隔热铝合金型材;有隔热要求的玻璃幕墙宜设计适宜的遮阳装置或采用遮阳型玻璃。
屋面保温(隔热)层工程施工质量的控制要点中,保温材料施工前必须检查的内容有( )。
按规定,处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请核准后方可处置,城市人民政府市容环境卫生主管部门应当在接到申请后的( )内作出是否核准的决定。
建设工程实行总包和分包的,由( )负责施工现场的统一管理,监督检查分包单位的施工现场活动。
边长在( )cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位,必须做成( )。
建筑石膏的技术性能是( )。
随机试题
以连线法取臀大肌注射的定位法是
按照《公路水运工程试验检测信用评价办法》扣分标准,如果出现下列()行为,将被扣40分。
下列不属于客户财务信息的是()。
下列纠纷中,可以适用《仲裁法》解决的是()。
甲乙两班同学学习一段材料,甲班同学学习不久就复习,乙班同学不复习:一周后了,甲班同学的平均保持量是83%,乙班同学的保持量是25%。由此可见,防止遗忘要()。
我国现行宪法第二章“公民的基本权利和义务”规定的第一项宪法权利是()。
下列选项中,属于防卫过当的情形是()。
Formanyyears,smokershavebeenadmonishedtotaketheinitiativeandquit:chewnicotinegum,useanicotinepatch,takeap
对于给出一组权W={2,4,5,9},通过霍夫曼算法求出的扩充二叉树的带权外部路径长度为______。
Whatisthemoststrikingimagetoemergefromthisautumn’sOccupyprotests?WasitthecampuspoliceofficerinDavis,Califo
最新回复
(
0
)