首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件:
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件:
admin
2012-02-19
29
问题
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:
在计划执行过程中,出现了如下事件:
事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。
事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。
事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。
事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。
以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。
为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下:
(1) 工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。
(2) 费用:
①机械设备台班费
E工作吊车:(2+1)台班×1200元/台班=3600元
F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750元
G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600元
H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600元
合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。
②人工费
E工作:3天×15人×40元/工日=1800元
F工作:2.5天×18人×40元/工日=1800元
G工作:2天×8人×40元/工日=640元
H工作:2天×18人×40元/工日=1440元
I工作:0.5天×10人×40元/工日=200元
合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。
问题:
工期索赔是否合理?为什么?
选项
答案
非承包商原因引起停工,业主应给予工期顺延。但因承包商自身原因引起的停工不应顺延工期,如因施工机械故障原因引起E工作延误1天、G工作1天。同时,不在关键线路上的工序,虽然非承包商原因引起延误,但若有足够时差,对工期不产生影响,不应计入索赔额,如G、F工作。 故合理的工期索赔时间是: E工作2天+H工作2天+I工作0.5天=4.5天
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bmFw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
( )不是造价工程师的素质要求。
根据《注册造价工程师管理办法》的规定,注册造价工程师被吊销注册证书的,自被处罚决定之日起至申请之日止不满()年的,不予注册。
下列费用中,属于资金筹集成本的有( )。
某产品由甲、乙、丙、丁四个零部件组成,甲、乙、丙、丁的现实成本分别为100元、150元、300元、450元,则零部件乙的成本指数C1为()。
在项目融资过程中,评价项目的资金结构应在()阶段进行。
下列工程项目目标控制方法组中,控制的原理基本相同,目的也相同的是()。
香港的工料测量师行在立约前阶段的工作任务不包括( )。
某工程寿命期10年,从第一年开始每年收益2万元,按折现率10%刚好能在寿命期内把期初投资全部收回,则该工程期初投入为( )万元。(P/A,10%,10)=6.145。
某大型设备原值50万元,折旧年限规定为10年,预计日平均工作240小时,预计净残值率为5%,该设备某月实际工作300小时,则用工作量法计算的该月折旧额为()元。
费用估算的方法有很多,常用的有()。
随机试题
A.肾阳虚B.肾精亏虚C.肾气不固D.心肾不交临房早泄,腰酸耳鸣,心烦失眠,脉细数,为
利润即为所有者权益的增加额。
兴奋性
(2014年)案情:赵文、赵武、赵军系亲兄弟,其父赵祖斌于2013年1月去世,除了留有一个元代青花瓷盘外,没有其他遗产。该青花瓷盘在赵军手中,赵文、赵武要求将该瓷盘变卖,变卖款由兄弟三人平均分配。赵军不同意。2013年3月,赵文、赵武到某省甲县法院(赵军居
根据城镇土地使用税法律制度的规定,下列各项中,属于城镇土地使用税征税范围的有()。
下列机构类型中属于银监会监管对象的是()。
语词杂拌在意识障碍情况下出现称为()。
《学记》所说的“教学相长”,本义是指教师的教与学生的学互相促进、共同提高。()
主张“世界上除了运动着的物质之外,什么也没有”的观点,属于()。
进步主义教育
最新回复
(
0
)