首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料
admin
2009-06-15
109
问题
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
试问:
1.业主做法是否妥当,为什么?
2.B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?
3.A合同段该段路被损坏应由谁负责,由谁维修?
选项
答案
1.业主做法不符合合同规定。1)调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。2)工程完工后应通过完工(或竣工)验收,才能交付使用。而A合同段该段路完成施工后未经授权提前使用。 2.B合同段工期延误不是该承包商原因造成的,可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,B合同可以要求索赔。 3.A合同段该段路未经验收,提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包商也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段,但维修费用由业主承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/coFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
业主委员会应当自选举产生之日起()日内,将业主大会的成立情况,业主大会议事规则、业主公约及业主委员会委员名单等材料向物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门备案。()
房屋拆迁补偿中,以产权调换形式偿还的非住宅房屋,偿还建筑面积超过原建筑面积的部分,按照()结算。
施工图中的轴线是施工中定位、放线的重要依据,凡需要确定位置的建筑局部或构件都应注明与附近轴线的尺寸关系。()
住宅小区综合验收不合格的,由城市人民政府建设行政主管部门责令开发建设单位限期改正,由此发生的费用由开发建设单位承担。对违反规划要求,市政公用基础设施和公共设施不配套,工程质量低劣的,由验收小组提请有关部门依法查处。()
土地出让合同中包含了诸如房地产开发项目的性质、规模和开发期限,城市规划设计条件,基础设施建成后的产权界定以及项目拆迁补偿、安置要求等条件的落实,责任主要在城市规划部门。()
项目拆迁补偿、安置要求主要是对()而言。
城市规划行政主管部门对于建设工程的初步设计方案进行审查,并确认其符合规划设计要点的要求后,建设单位才可以进行建设工程的施工图设计。()
房屋的管理和修缮服务,需要产权产籍管理部门提供()以便根据不同的产权性质、不同的地段、面积、结构、用途等具体情况,确定修缮范围和收取的费用,保证房地产的正常管理和服务。
物业管理招标有()三种方式。
根据用地范围内市政公用设施配备的情况、居住设施布局完整性情况、环境良好性情况等,将居住用地分成四类。下列说法正确的是()。
随机试题
犯罪嫌疑人周某和被害人赵某系多年邻居,两人积怨甚深。一日两人又因生活琐事发生口角,周某气愤之下,随手抄起木棒猛击赵某的头部,致其当场昏倒在地。被送往医院,经检查,赵某颅脑损伤,住院治疗2个月后痊愈,共花去医疗费用3万余元。公安机关对本案侦查终结后,以涉嫌故
信息的符号化就是数据。()
李某涉嫌故意杀人罪,法庭审理期间李声称侦查人员曾对其实施刑讯逼供,李妻也提出其证言出自侦查人员的威胁、引诱、欺骗。经法院查明,上述情况属实。下列证据材料哪些不能作为定案的根据?(2005年试卷2第68题)
某一大型建设项目中项目的每一名成员都接受项目经理和职能部门经理的双重领导,该项目的组织机构采用的是( )组织形式。
2010年,我国医院总数为20918家,较上年增长627家,医院接待诊疗20.40亿人次,比上年增长1.18亿人次,综合医院接待诊疗人次占全部医院接待诊疗人次的74.1%,是位居第二的中医医院诊疗人次的4.6倍。与2009年相比,2010年我国约增加
“塞翁失马.焉知非福”的典故出自()。
(2009年真题)若可导函数f(x)满足f’(x)=f2(x),且f(0)=-1,则在x=0的三阶导数f"’(0)=[]。
_______不属于信息系统集成项目。
TheUnitedStatesisacountrymadeupofmanydifferentraces.Usuallytheyaremixedtogetherandcan’tbetoldfromoneanothe
A------SnowShowersEarlyJ------LighteningB------AMCloudsK------AirPressureC------HeavyRainL------RainfallD------Mostl
最新回复
(
0
)