首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位
admin
2013-08-10
11
问题
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位停工8d,并同意合同工期顺延8d。要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失应如何处理(施工单位提出索赔)。
事件二:结构施工完毕进入设备安装阶段,在进行地下一层冷水机组吊装时,由于倒链的销钉突然断开,致使设备坠落,直接经济损失30万元。经调查,事故发生的原因是施工人员在吊装前没有对吊装索具设备进行详细检查,没有发现倒链的销钉已被修理过,并不是原装销钉。
【问题】
施工单位提出索赔,应向业主提供哪些索赔文件?
选项
答案
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料,一般由以下三部分组成: (1)索赔信。主要是说明索赔事项,列举索赔理由,提出索赔要求。 (2)索赔报告。这是索赔材料的正文,其主要内容是事实与理由,即叙述客观事实,合理引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性,从而最后提出要求补偿的金额及工期。 (3)附件。包括索赔证据和详细计算书,其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cuNw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某施工单位承接的二级公路中有4道单跨2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵,在编制的《施工组织设计》中,对各涵洞的工序划分与工序的工作时间分析见下表:施工单位最初计划采用顺序作业法组织施工,报监理审批时,监理认为不满足工期要求,要求改为流水作业法。根
桥梁施工测量工作基本内容有()。
某施工单位甲承接了一座3×30m预应力混凝土先简支后连续梁桥工程,下部构造为重力式桥台和桩柱式桥墩,总体布置如下图所示。地质钻探资料揭示,1号、2号墩有厚度5~8m不等的砂卵石覆盖层,其强度大于25MPa,卵石平均粒径为20cm,持力层为中风化砂层。设
某施工单位承接了一座80m+160m+80m预应力混凝土连续刚构桥。其中2号墩位于水中,河流平均水深达6m。施工期河流不通航,水面宽度240m。地质钻探资料揭示,有厚8~12m的粉质黏土覆盖层,覆盖层以下为黏土和砂性土,桩基设计采用钻孔灌注桩。施工单位
高速公路路堑高边坡工程施工安全风险总体风险评估对象包括()。
拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成混凝土或钢筋混凝土结构,整体性较好,能承受较大的垂直压力和()。
下列表述中,不属于钢筋混凝土结构构造裂缝防治措施的是()。
关于换填法的说法正确的有()。
某公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大埋深1049m。隧道净空宽度9.14m,净空高度6.98m,净空面积为56.45m2。该隧道其围岩主要为弱风化硬质页岩,属Ⅳ-Ⅴ级围岩,稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面宽度,承包人拟采用台阶
建筑业增值税税率为()。
随机试题
简述公共政策评估的消极目的。
TheOriginofMother’sDayIntheU.S.Mothers’DayisaholidaycelebratedonthesecondSundayinMay.Itisadaywhenchild
胎儿在发育过程中形成畸形最大的可能性原因是
大丹犬,四肢、躯干、腹部多处有铜钱大脱毛区,局部皮屑较多,并有向外扩大趋势。根据临床表现,该病最不可能的病原是
(一)原告被告基本情况原告:原告AA、BB,分别为投标人A公司和B公司在第三人中国农业发展银行××县支行(下称D银行)办公楼建设工程的投标活动支付了施工图纸预算费等相关运作费用。原告AA、BB均为投标人以外的与第三人D银行的办公楼建设工程招标活动
室内消火栓可以按出水口形式、栓阀数量和结构形式等分类。下列属于按结构形式对室内消火栓分类的是()。
大华机电设备有限公司于1987年10月开始经营,是中外合资企业,主要从事销售供水设备和安装服务,因经营期限届满而于2002年10月宣告终止。注册税务师经核查企业账面应缴增值税50000元,已缴增值税30000元;应缴营业税12000元,已缴营业税8000元
男性,41岁。因土石方塌方受伤,腰部疼痛,自行行走来诊。X线平片示第一腰椎压缩骨折,椎体前缘压缩约1/4。最佳治疗方案是
考迪罗在国内的主要依靠力量是()。
域名服务是使用下面的______协议。
最新回复
(
0
)