首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。 承包人
背景资料: 某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。 承包人
admin
2022-12-14
31
问题
背景资料:
某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。
承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同。
合同约定:
(1)签约合同价为2200万元,工期19个月(每月按30d计,下同),2011年10月1日开工。
(2)开工前,发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按R=[A(C-F
1
S)]/[(F
2
-F
1
)S]计算,其中F
1
=20%,F
2
=90%。
(3)履约保证金兼具工程质量保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金。
(4)控制性节点工期见表1-5。
施工中发生如下事件:
事件一:工程开工前,承包人按要求向监理人提交了开工报审表,并做好开工前的准备,工程如期开工。
事件二;大坝加固项目计划于2011年10月1日开工,2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解,并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素,编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表(见表1-6)。其中大坝安全度汛目标为,重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。
根据表1-6,承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划,如图1-6所示。
经检查发现图1-6有错误,监理人要求承包人根据表1-6对图1-6进行修订。
事件三:F工作由于设计变更工程量增加12%,为此承包人分析对安全度汛和工期的影响,按监理人的变更意向书要求,提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。
事件四:截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元,2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。
问题:
根据事件二,说明大坝加固项目施工进度计划(图1-6)应修订的主要内容。
选项
答案
图1-6修订的主要内容包括: (1)A工作增加节点②(A工作后增加虚工作)。 (2)节点⑤、⑥之间增加虚工作(B工作应是F的紧前工作)。 (3)工作H与C先后对调。 (4)工作H、C时间分别为50和90。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/d1JD777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
A.招标采购B.谈判采购C.直接挂网采购D.议价采购根据上一年度药品采购总金额中各类药品的品规采购金额百分比排序,将占比排序累计不低于80%,且有3家及以上企业生产的基本药物和非专利药品进行
A.用法用量B.不良反应C.注意事项D.警示语在药品说明书中,有关内容应当在说明书标题下以醒目的黑体字注明的是
A.上市销售前经国务院药品监督管理部门注册B.上市销售前经省级药品监督管理部门备案C.进口前经国务院药品监督管理部门备案D.进口前经省级药品监督管理部门注册国产普通化妆品实行
手术操作中在切开空腔脏器之前,要先用纱布垫保护周围组织,该操作的目的是()。
在某乡镇的拆迁工作中,住户老李不同意拆迁,该乡镇工作人员对老李进行了非法拘禁,并唆使、放纵拆迁人员对其进行了殴打、虐待,造成轻伤。老李可以申请()。
拥有完全自主知识产权的铁路大直径盾构机的成功下线,填补了我国铁路隧道施工关键设备——大直径盾构机自主研究的空白。然而,这项成就的取得并非一帆风顺,成功的道路上充满了诸多的技术难题,使该研究甚至一度陷入停滞境地。说明()。
女性,28岁,已婚,停经2个月,下腹阵发性疼痛伴大量阴道流血。体检:呈贫血貌,脉率120次/分,脉细弱,血压80/50mmHg。妇科检查:宫颈口已开,可见组织物堵塞宫口,子宫约50天妊娠大小,双侧附件阴性,正确处理为()。
子宫内膜组织出现在子宫体以外的部位时称为子宫内膜异位症,简称内异症。下列描述与内异症相符的是()。
下列不属于《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病的是()。
细胞膜是细菌赖以生存的重要结构之一,其主要功能包括()。
随机试题
下列关于骨质增生的说法,错误的是()。
男性,43岁,风湿性心脏病史多年。近1周活动后出现心悸,胸闷明显,伴气促。查体:血压140/50mmHg,心率100次/分,S1正常、S2稍增强,单一LVEMD3/6哈气样。X线见心影扩大,以左室大为主,双肺淤血征。超声心动图提示风湿性主动脉瓣关闭不全(重
常采用镑法加工的药材是
热哮的主症不包括
A、枳实消痞丸B、金铃子散C、半夏厚朴汤D、天台乌药散E、柴胡疏肝散具有行气散结,降逆化痰功用的方剂是
A.Cl=kVB.t1/2=0.693/kC.GFRD.V=X0/C0E.AUC=FX0/Vk生物半衰期
实际产量下实际固定制造费用与预算产量下的标准固定制造费用的差额称为()。
公安部发布的“五条禁令”自2003年2月1日起施行,原有规定与“五条禁令”不一致的,以原有规定为准。( )
丙承租了甲、乙共有的房屋,因未付租金被甲、乙起诉。一审法院判决丙支付甲、乙租金及利息共计10000元,分五个月履行,每月给付2000元。甲、乙和丙均不服该判决,提出上诉:乙请求改判丙一次性支付所欠的租金10000元。甲请求法院判决解除与丙之间租赁关系。丙认
软件项目计划阶段所产生的文档有(11)、(12)。
最新回复
(
0
)