首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
admin
2013-09-12
56
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
1.设备由建设单位采购,施工单位安装;
2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12一1中所列标准补偿;
3.施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
根据题意,回答以下问题:
工程师应批准因事件三发生的返工费用( )元。
选项
A、10000
B、15000
C、20000
D、25000
答案
C
解析
事件三的工程延期是由于建设单位的原因造成的,由此造成的工程延期和费用增加应由建设单位负完全责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/d95M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
随着银行业金融机构的经营活动日益综合化和国际化.当前.银行业金融机构普遍把()作为银行业金融机构一项核心的风险管理活动。
甲与地产商乙签订了一份商品房买卖合同,乙提出,为少交契税建议将部分购买房款算作装修费用,甲未表示反对后来发生纠纷,甲以所付装修费用远高于装修标准为由,请求法院对装修费用予以变更该装修费用条款的效力应如何认定?()
根据《商标法》的规定,在下列各项标志中,禁止作为商标注册或使用的包括()。
在衡量财政收入规模的指标中,反映政府调控经济的能力和对社会资源配置的影响程度的指标是()
根据《证券法》因不可抗力的突发性事件或者为维护证券市场的正常秩序,证券交易所可以决定()。
科学发展观的根本方法是()
某建设项目经当地主管部门批准后,由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定有一种设备需要从国外进口,经询价,设备的货价(离岸价)为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。某资格审查合格的投标单位,对该设备的报价资料进行了充分调查,所得数据为:海
某厂建设项目设计生产能力30000件,生产单一的某种产品,预计单位产品的变动成本为60元,单位产品售价为150元,年固定成本为120万元,每件产品的税金为9元。关于该项目盈亏平衡分析的说法,正确的是()。
下列关于投标报价时应遵循的原则,说法错误的是()。
根据现行规定,关于工程预付款的说法,正确的有()。
随机试题
以下不属于全身炎症反应综合征(SIRS)的诊断指标的是
大学毕业生甲向当地的工商行政管理机关申请设立专门提供中介咨询服务的个人独资企业。根据以下假设的情况分别回答问题:上述申请书中没有载明注册资金的数额。关于该申请书的效力说法正确的有:()
按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,建设项目投入试生产超过3个月,建设单位未申请环境保护设施竣工验收的,应处以的行政处罚是( )。
企业投资项目备案咨询的主要内容是()。
一般资料:求助者,女性,48岁,公司职员。案例介绍:求助者的儿子在市重点中学读书,学习成绩一直非常优秀。高考前,儿子自己放弃了某名牌大学提前录取的机会,坚持参加高考,但发挥失常,只被普通院校录取。求助者非常生气,怨自己的孩子不争气,不给自己涨面子,
用()的方式了解培训信息更直接,更无拘束,更能了解受训人的感受。
你执教《中国近代史》上册“鸦片战争”一课时,将如何实现“情感、态度和价值观”这一教学目标?
钢笔:墨囊:墨水
设平面区域D由曲线(0≤t≤2π)与x轴围成.计算二重积分
ThecoastofthestateofMaineisoneofthemostirregularintheworld.Astraightlinerunningfromthesouthernmostcoastal
最新回复
(
0
)