某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。在打桩施工过程

admin2021-07-26 57

问题某海港码头结构为高桩梁板式，该工程在施工单位进场并下达开工令后，由于业主考虑到后续规模要扩大，因此变更设计，增加50m、长600mm×600mm的桩10根，合同清单中每根桩制作费用为1．5万元，运输及打桩费用为每根1．2万元，工期延长18d。在打桩施工过程中，由于不可抗力因素影响致使打桩工期延误15d。在板的预制过程中，施工单位混凝土机械发生故障，导致其中一块板报废，致使工期延误3d，费用损失2万元。工程施工正处高峰时，业主供货不及时，工期延误11d，同时，导致部分人员窝工、部分机械停置，现场施工总人数122人，其中有30人窝工，人工工资为30元／d；钢筋弯曲机1台，停置台班单价为49元／台班，混凝土机械一座，停置台班单价为178．34元／台班。
问题：
该工程工期准予顺延多少天?

选项

答案根据以上可索赔事项计算工期顺延为： 18+15+11=44d。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/e8iw777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

属于设计因素影响施工进度计划的内容，包括有()。

关于费用索赔目的，错误的是()。

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是()。

钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。

试述：管涌与流沙(土)的概念；

交接箱的安装方式有以下（）种形式。

被视为中国现代新诗奠基之作的诗集是()

小儿指纹色紫黑的主病为

几个同级人民法院都有管辖权的案件，应由最初受理的人民法院审判。在必要的时候可以移送下列哪些法院审判?()

甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是()。

I　think　Chinese　is　more　popular　than　(　　)　subject.

市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户进行信息披露。()

除了一部分少数民族外，大部分民族都有自己使用的文字。我们可以将这些文字分为非拼音文字和拼音文字两大类。()

来週のしけんについて、何かしつもんがありますか。しけん

TheSocialInsuranceNumber(SIN)cardistheprimarymodeofidentificationforCanadians.

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

属于设计因素影响施工进度计划的内容，包括有()。

关于费用索赔目的，错误的是()。

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是()。

钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。

试述：管涌与流沙(土)的概念；

交接箱的安装方式有以下（）种形式。

被视为中国现代新诗奠基之作的诗集是()

小儿指纹色紫黑的主病为

几个同级人民法院都有管辖权的案件，应由最初受理的人民法院审判。在必要的时候可以移送下列哪些法院审判?()

甲公司是某建设项目的施工总承包管理单位，乙公司是该项目的分包单位，则下述表述中正确的是()。

I think Chinese is more popular than ( ) subject.

市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户进行信息披露。()

除了一部分少数民族外，大部分民族都有自己使用的文字。我们可以将这些文字分为非拼音文字和拼音文字两大类。()

来週のしけんについて、何かしつもんがありますか。しけん

TheSocialInsuranceNumber(SIN)cardistheprimarymodeofidentificationforCanadians.

I　think　Chinese　is　more　popular　than　(　　)　subject.