背景资料：某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期为390d，合同总价为5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)，并得到监理工程师的批准。该工程在施工过程中发生

admin2018-10-29 77

问题背景资料：
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期为390d，合同总价为5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)，并得到监理工程师的批准。

该工程在施工过程中发生了如下事件：
事件一：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10d，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15d，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10d，增加人工费1．5万元、其他损失费用5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。
问题：
对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。如果可以，施工单位可以获得的工期补偿是多少d?

选项

答案(1)事件一： ①不能获得工期补偿。理由：工作A是非关键工作，延期没有超过总时差。 ②可以获得费用补偿。理由：图纸未标明的地下障碍物属于建设单位应承担的风险。 (2)事件二：不能获得工期和费用补偿。理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该责任。 (3)事件三： ①不能获得工期补偿。理由：虽由建设单位承担不可抗力的工期风险，但工作C是非关键工作，延期没有超过总时差。 ②不能获得费用补偿。理由：由于不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。 (4)事件四：能获得工期和费用补偿。理由：建设单位工程变更属建设单位的责任。 (5)事件五： ①不能获得费用补偿。理由：该工程施工合同是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。 ②该施工单位获得的工期补偿是30d。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eOCw777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

热力管道外径相等或内径相等，薄件厚度()，且厚度差大于薄件厚度30％或>5mm时，应将厚件削薄。

城区地铁基坑施工钻孔灌注桩围护结构时，为满足防噪声污染要求，广泛应用()。

热拌沥青混合料的配合比设计中，采用的马歇尔试验技术指标有()。

浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用()。

我国城市桥梁的横隔梁、行车道板、桥台或挡土墙后土压力的计算采用()荷载。

某甲因被某乙打伤而向公安机关报案，公安机关不予追究，某甲遂向法院提起自诉，下列有关法院的处理方式的叙述中，不正确的是：

下列关于新生儿缺氧缺血性脑病的叙述，正确的是()。

下列关于网络计划技术的评价中，不正确的是()

下列哪项表现不是洋地黄的中毒症状

某主管进出口的国家机关人员吴某利用主管进出口批文的便利条件，私自违法将进口汽车配件批文倒卖给自己朋友经营的某私营公司，获利30万元，据为已有。吴某的行为构成()

工程分析的方法中，()要求时间长，工作量大，所得结果较为准确。在评价时间允许，评价工作要求较高，又有可资参考的相同或相似的现有了程时，应采用这种方法进行分析。

下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。

从权利被侵害之日起超过一定期限的，其诉讼请求权人民法院不予保护，该期限是()。