[背景资料] 某办公楼工程，地下一层，地上十层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施

admin2016-05-23 73

问题 [背景资料]
某办公楼工程，地下一层，地上十层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如图2A320020—10所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图2A320020—11所示(时间单位：月)。

问题：
事件一中．监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。

选项

答案事件一中，监理工程师及施工总承包单位做法是否妥当的判断及其理由： (1)监理工程师做法妥当。理由：专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案以及对总承包单位下达停工令是妥当的。 (2)施工总承包单位做法不妥当。理由：因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对分包单位下达停工令；而总承包单位与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eSAw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

由地面向下开挖至一定深度后，将顶部封闭，其余的下部的工程在封闭的顶盖下进行施工，主体结构可以顺作，也可逆作的施工方法为()。

在施工组织设计的主要内容中，具有统筹全局，指导工程项目的全部施工生产活动，控制工程的施工进度等作用的是()。

组织路面流水施工时，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用()搭接类型。

某施工单位由于自身原因延误了工期，于是将现浇方案改为预制装配来缩短施工过程的时间。则该施工单位对压缩工期所采取的措施属于()。

下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是()。

公路工程竣工验收的条件不包括(　　)。

某承包人为了赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对此造成的质量缺陷，监理工程师应()。

以教育类型为依据，教育规划可分为普通教育发展规划、师范教育发展规划、特殊教育发展规划和()

患者，男，45岁。肠梗阻术后禁食4天，乏力，恶心，心悸。心电图示T波低平，有U波。拟诊为低钾血症。其根本的原因是

关于骨关节摄影条件的选择，错误的是

促进小肠吸收钙的主要原因是

某第二类防雷建筑物基础采用周边无钢筋的闭合条形混凝土，周长为50mm，采用3根φ12圆钢在基础内敷设人工基础接地体，圆钢之间敷设净距不应小于下列哪一项?()

(2009年)两根梁长度、截面形状和约束条件完全相同，一根材料为钢，另一根为铝。在相同的外力作用下发生弯曲形变，二者不同之处为()。

甲公司向银行贷款，乙公司作保证人。甲公司到期无力偿还贷款，被银行告到人民法院。案件正在审理时，乙公司被其债权人丙提出破产申请且已被受理。此时，对银行诉讼甲公司的案件处理方式是(　　)。

Whichofthefollowingistrueaccordingtothepassage?

建筑工程管理与实务

二级建造师

由地面向下开挖至一定深度后，将顶部封闭，其余的下部的工程在封闭的顶盖下进行施工，主体结构可以顺作，也可逆作的施工方法为()。

在施工组织设计的主要内容中，具有统筹全局，指导工程项目的全部施工生产活动，控制工程的施工进度等作用的是()。

组织路面流水施工时，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用()搭接类型。

某施工单位由于自身原因延误了工期，于是将现浇方案改为预制装配来缩短施工过程的时间。则该施工单位对压缩工期所采取的措施属于()。

下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是()。

公路工程竣工验收的条件不包括( )。

某承包人为了赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对此造成的质量缺陷，监理工程师应()。

以教育类型为依据，教育规划可分为普通教育发展规划、师范教育发展规划、特殊教育发展规划和()

患者，男，45岁。肠梗阻术后禁食4天，乏力，恶心，心悸。心电图示T波低平，有U波。拟诊为低钾血症。其根本的原因是

关于骨关节摄影条件的选择，错误的是

促进小肠吸收钙的主要原因是

某第二类防雷建筑物基础采用周边无钢筋的闭合条形混凝土，周长为50mm，采用3根φ12圆钢在基础内敷设人工基础接地体，圆钢之间敷设净距不应小于下列哪一项?()

(2009年)两根梁长度、截面形状和约束条件完全相同，一根材料为钢，另一根为铝。在相同的外力作用下发生弯曲形变，二者不同之处为()。

甲公司向银行贷款，乙公司作保证人。甲公司到期无力偿还贷款，被银行告到人民法院。案件正在审理时，乙公司被其债权人丙提出破产申请且已被受理。此时，对银行诉讼甲公司的案件处理方式是( )。

Whichofthefollowingistrueaccordingtothepassage?

公路工程竣工验收的条件不包括(　　)。

甲公司向银行贷款，乙公司作保证人。甲公司到期无力偿还贷款，被银行告到人民法院。案件正在审理时，乙公司被其债权人丙提出破产申请且已被受理。此时，对银行诉讼甲公司的案件处理方式是(　　)。