背景资料某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同，包括桥涵两座和路基填筑工程，合同工期390天，合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。该工程在施工过程中发生了以下事件：事件一：因地质勘探报告不详，出现图

admin2014-05-23 67

问题背景资料
某施工单位与建设单位签订了路基工程施工承包合同，包括桥涵两座和路基填筑工程，合同工期390天，合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划。

该工程在施工过程中发生了以下事件：
事件一：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1．5万元、其他损失费用5万元。事件四：桥梁结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、+材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔，编写了索赔报告。项目部在路基填筑前，委托有资质的试验室进行了标准击实试验，报项目技术负责人批准后实施。
问题：
路基填筑前项目部进行的工作有何不妥?请指出并改正。

选项

答案不妥之处：标准试验报项目技术负责人审批后实施。项目部应将试验报告和试验材料提交监理工程师中心试验室审查批准后实施。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eY2u777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库一级建造师分类

公路工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

一级建造师

场地地面空旷，地质条件好，周围无需保护的建筑物时，应优先采用的基坑施工方法是()。

关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是()。

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，下列分部分项工程中，需要专家论证的有()。

当基坑开挖不很深，基坑涌水量不大时，()是应用最广泛，也是最简单、经济的方法。

阶段性监控量测报告应包括()。

随着化学工业的发展，能源的种类也变得多样化了，现在很多城市都开始使用天然气，天然气的主要成分是()。

慢性呼吸衰竭失代偿期，给氧的原则是

支气管哮喘发作禁用

男性，50岁。昏仆抽搐吐涎，两目上视，口中如作猪羊叫，平时情绪急躁，心烦失眠，咳痰不爽，口苦而干，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治疗应首选()

某甲与某乙欲组成一合伙企业共同经营电子器材的销售。下列各项中可以依照《合伙企业法》的规定成立合伙企业的是：

吴某死后，其子吴在诉吴二侵犯其合法继承权，人民法院经过审理后作出判决，吴二不服提出上诉，二审人民法院在审理过程中发现一审遗漏了应当共同进行诉讼的吴三，此时，二审人民法院应如何处理该案?()

当采用固定式的低压配电屏，以双排对面的方式布置时，其屏前的通道最小宽度应为多少米?

有关量本利图说法正确的是()。

软件开发离不开系统环境资源的支持，其中必要的测试数据属于

Inarecentsurvey,GarberandHoltzconcludedthattheaveragehalf-hourchildren’stelevisionshowcontains47violentacts.W