首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3,共计23000m3,土方单价为15元/m
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m3、10000m3、6000m3,共计23000m3,土方单价为15元/m
admin
2015-09-04
62
问题
某水利水电工程项目的原施工进度网络计划(双代号)如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为7000m
3
、10000m
3
、6000m
3
,共计23000m
3
,土方单价为15元/m
3
。合同中规定,土方工程量增加超出原估算工程量25%时,新的土方单价可从原来的15元/m
3
下降到13元/m
3
。合同约定机械每台闲置1天为800元,每月以30天计;C、F、J实际工作量与计划工作量相同。
施工中发生如下事件:
事件1:施工中,由于施工单位施工设备调度原因,C、F、J工作需使用同一台挖土机先后施工。
事件2:在工程按计划进行4个月后(已完成A、B两项工作的施工),项目法人提出增加一项新的土方工程N,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证G工作在E和N工作完成后开始施工。根据施工单位提出并经监理机构审核批复,该项N工作的土方工程量约为9000m
3
,施工时间需要3个月。
事件3:经监理机构批准,新增加的土方工程N使用与C、F、J工作同一台挖土机施工。
问题:
土方工程N完成后,施工单位提出如下索赔:
①增加土方工程施工费用13.5万元;
②由于增加土方工程N后,使租用的挖土机增加了闲置时间,要求补偿挖土机的闲置费用2.4万元;
③延长工期3个月。
施工单位上述索赔是否合理?说明理由。
选项
答案
逐项分析如下: ①施工单位提出增加土方工程施工费用13.5万元不合理。 因为原土方工程总费用为:23000×15=345000元=34.5万元;增加土方工程N后,土方工程的总费用为47.35万元;故土方工程施工费用可增加12.85万元。 ②施工单位提出补偿挖土机的闲置费用2.4万元合理。 增加了土方工作N后的网络计划见图1F420151-11,安排挖土机按C→F→N→J顺序施工,由于N工作完成后到J工作的开始中间还需施工G工作,所以造成机械闲置1个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费: 30×800=24000元=2.4万元 [*] ③工期延长3个月不合理。 根据原计划(不增加N工作)计算的工期为18个月(图1F420151-10),增加N工作后的网络计划计算的工期为20个月(图1F420151-11)。因此可知,增加N工作后,计算工期增加了2个月,因此,监理工程师应批准给予承包方延长工期2个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eqOw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
在铁路施工中,分项工程的施工顺序称作()。
下列可作为施工作业指导书主要编制依据的是()。
【背景资料】某铁路标段有一座双线桥,主跨为(56+100+56)m连续梁;主墩位于水深5m的河流中,基础为桩基,低桩承台。桥位平面如图所示。基础施工期较长,施工计划跨汛期作业。混凝土由相邻标段负责提供。施工单位进场后,项目经理部做了以下工作
邻近铁路营业线施工前,施工单位必须与铁路各设备管理单位签订()协议。
营业线顶进涵施工,在完成钢便梁加固线路后,恢复通车前,应检查的项目有()。
【背景资料】某段新建高速铁路路基工程,主要施工内容有路堑土方开挖和路堤填筑。路堤段长度300m,最大填筑高度为8m,所经地段大部分为水田,设计判定为软弱地基;路堤基床底层设计采用改良土填筑,基床表层设计采用级配碎石填筑,路堤填筑完成后需要堆载预压
铁路工程施工中非常重视水土保持,其完整的措施内容是()。
施工企业A公司承包某铁路建设工程路基、桥涵施工任务。在某段路基有软土地基需要处理,工程开工后,该施工企业没有经过业主同意直接将塑料排水板和粉体喷射搅拌桩处理软基的施工任务分包给一具备资格的专业承包单位B公司。在施工过程中,专业承包商没有等到正式下达施工图纸
某铁路客运专线铁路工程,采用CRTSⅡ型板式无砟轨道。施工过程中,由于建设单位赶工期,施工单位组织不力,造成部分无砟轨道返工,影响工期1个月,造成直接经济损失为250万元人民币。问题:根据《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》的规定,桥上的CR
工类变更设计文件一般应在会审纪要下发后()日内完成,特殊情况下工类变更设计文件完成时间由建设单位商勘察设计单位确定。
随机试题
根据划分进出口的标准不同,国际贸易可以分为()
甲向乙借款,欲以轿车作担保。关于担保,下列哪些选项是正确的?()[2013年法考真题]
冯某杀人一案经人民检察院提起公诉后,人民法院决定开庭审判。在法庭审理过程中,人民检察院向法庭出示了未到庭的鉴定人何某所作的鉴定结论,并且证人胡某也出庭作了证。人民法院在核实、分析各种证据并听取了冯某的辩护和最后陈述之后,最终对被告人冯某作出了有罪判决。试问
侯某和吕某大学毕业后同时进入甲房地产经纪机构(以下简称甲机构)工作。侯某特别喜欢这个工作,但吕桌觉得房地产经纪是社会底层人干的活,对自己的职业前景缺乏信心。侯某一直开导和鼓励吕某,吕某才没有辞职。后来,两个人都取得了房地产经纪人资格。2019年,
某新建项目装配车间的土建工程概算为100万元,给排水和电气照明工程概算为15万元,设计费为10万元,装配生产设备及安装工程概算为100万元,联合试运转费概算为5万元,则该装配车间单项工程综合概算为()万元。
下列关于基金年度报告的说法,正确的是()。
某公司某会计年度末的总资产为200万元,其中无形资产为10万元,长期负债为60万元,股东权益为80万元。根据上述数据,该公司的有形资产净值债务率为()
一般情况下,下列账户的期末余额应列人资产负债表中流动负债类的有()。
CrystalEarOnedayafriendaskedmywifeJillifIwantedahearingaid."Hecertainlydoes,"repliedJill.Afterhearingabou
Howmanyofyoudrinkcola?Nearlyeverybody.Didyouknowthatcolastartedoutnotasasoftdrinkbasa【B1】______forheadach
最新回复
(
0
)