【背景资料】某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施

admin2013-08-10 49

问题【背景资料】
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m²工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m³的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生如下几项事件：
事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日。
事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日至5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件四：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】
承包商的索赔要求成立的条件有哪些?

选项

答案承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： (1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； (2)造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任； (3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险； (4)承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/euNw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列说法中，符合联合体投标人规定的有()。

桥梁施工测量工作基本内容有()。

土质路堤地基表层处理时，当地下水影响路堤稳定时，应采取的措施有()。

钢结构防腐涂料涂装施工方法不包括(　　)。

(　　)镀膜玻璃对针孔、斑点、膜面划伤、玻璃面划伤等缺陷，根据产品优等品、合格品分别有不同要求。

下列哪项不是肺动脉瓣狭窄的临床表现

男，70岁。进行性排尿困难10年，夜尿3～4次。从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率10ml／s。首选的治疗方法是

我国台湾地区甲公司因合同纠纷起诉内地乙公司，台湾地区“法院”判决乙公司败诉。乙公司在上海和北京均有财产，但未执行该判决。关于该判决的执行，下列哪些选项是正确的?

沉降观测的基准点是观测建筑物垂直变形值的基准，为了相互校核并防止由于个别基准点的高程变动造成差错，沉降观测布设基准点一般不能少于：

国际公认的常设机构利润范围的确定方法是()。

“假如你是惯用左手的，当你下次驾临时，你将发现所有餐具均摆在你习惯的位置上，令你进餐更方便。"这则餐饮广告展现的诉求重点是()。

Grandfatherhadsustainedabrokenbackwhileworkinginthemines.______,hespenttherestofhislifeinawheelchair.

Willyouneedallexperiencedsalesmanforyourcompanyatpresent?

建筑工程管理与实务

二级建造师

下列说法中，符合联合体投标人规定的有()。

桥梁施工测量工作基本内容有()。

土质路堤地基表层处理时，当地下水影响路堤稳定时，应采取的措施有()。

钢结构防腐涂料涂装施工方法不包括( )。

( )镀膜玻璃对针孔、斑点、膜面划伤、玻璃面划伤等缺陷，根据产品优等品、合格品分别有不同要求。

下列哪项不是肺动脉瓣狭窄的临床表现

男，70岁。进行性排尿困难10年，夜尿3～4次。从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率10ml／s。首选的治疗方法是

我国台湾地区甲公司因合同纠纷起诉内地乙公司，台湾地区“法院”判决乙公司败诉。乙公司在上海和北京均有财产，但未执行该判决。关于该判决的执行，下列哪些选项是正确的?

沉降观测的基准点是观测建筑物垂直变形值的基准，为了相互校核并防止由于个别基准点的高程变动造成差错，沉降观测布设基准点一般不能少于：

国际公认的常设机构利润范围的确定方法是()。

“假如你是惯用左手的，当你下次驾临时，你将发现所有餐具均摆在你习惯的位置上，令你进餐更方便。"这则餐饮广告展现的诉求重点是()。

Grandfatherhadsustainedabrokenbackwhileworkinginthemines.______,hespenttherestofhislifeinawheelchair.

Willyouneedallexperiencedsalesmanforyourcompanyatpresent?

钢结构防腐涂料涂装施工方法不包括(　　)。

(　　)镀膜玻璃对针孔、斑点、膜面划伤、玻璃面划伤等缺陷，根据产品优等品、合格品分别有不同要求。