首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某二级公路的主要工序见下表: 施工单位编制了如下图网络计划: 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d
背景材料: 某二级公路的主要工序见下表: 施工单位编制了如下图网络计划: 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d
admin
2019-02-06
20
问题
背景材料:
某二级公路的主要工序见下表:
施工单位编制了如下图网络计划:
施工中发生了如下事件:
事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。
事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。
事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
问题:
计算可索赔的费用。
选项
答案
可索赔的费用为:10×1.5=15万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/evmu777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库一级建造师分类
0
公路工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
公路供配电系统具有()功能。
路段视频监视系统一般由摄像机、()等组成。
公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是()。
在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有()。
在山岭隧道钻眼爆破施工中,按照炮眼的位置、作用的不同有()。
沥青路面面层的主要作用是()
某高速公路全长88km,双向6车道,路幅宽33.5m,设计车速100km/h,路面基层为水泥稳定碎石基层,根据工程实际情况及施工单位条件,施工单位采用了在中心站用厂拌设备进行集中拌合法施工,并采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。其施工工艺有:①施
某隧道施工完成后,进行了供配电、照明系统设施的安装,其中变压器为油浸变压器,由于工期延误,变压器运到现场100天后才进行安装。电缆敷设在沟内时遵循了低压在上、高压在下的原则,敷设时还要求金属支架、导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。在交通监控方面,隧
随机试题
小便不甚赤涩,但淋漓不已,时作时止,遇劳即发,腰膝酸软,神疲乏力,病程缠绵,舌质淡,脉细弱,宜选方
A、乳汁管B、油室C、油管D、油细胞E、树脂道防风有()
红黏土的矿物成分主要是()。
根据港口工程特点,对不计波浪力的建筑物在验算地基竖向承载力时,其水位采用( )。
收入型证券组合追求基本收益的最大化,主要投资于()。
政府预算草案编制完成以后,只有经过()审查和批准后,才能成为政府预算,才能成为具有法律意义的文件。
跳跃:动作
基层人民法院可以管辖()第一审行政案件。
商业广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用,通过一定的媒介和形式直接或间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务。下列属于商业广告的是()。
StratonLifeAssuranceNewEmployeeTrainingTheme:NewBeginnings,NewChallenges*Pleasedonotforgettowriteareportto
最新回复
(
0
)