1．背景某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80％支付，支付至合同总价85％停

admin2016-02-19 52

问题 1．背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80％支付，支付至合同总价85％停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d；7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加固及清理等工作用时15d；施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位：对原工程设计进行局部变更，于10月10日以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变：更图纸；施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工；10月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
2．问题
事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。

选项

答案事件三中，施工单位做法不妥之处如下：不妥之一：施工单位于当日直接停工；正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)，施工单位可向建设单位发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，且双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行时，施工单位可停止施工，所有责任由建设单位承担。不妥之二：向建设单位要求自计量确认开始的贷款利息；正确做法：按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)，应为从计量结果确认后第15d起应付款的贷款利息。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f0Lu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

适用于无水或浅水河滩，地形相对平坦，孔数较多的中型梁板安装的吊装方法是()。

在悬索桥钢筋混凝土索塔施工中，要求断面尺寸的检测频率为()。

在安全管理中，项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全工作负责体现了()的原则。

按测量仪器工具的使用和保管的相关要求，以下情况应停止使用仪器的有()。

下列路基工程可安排冬期施工的是()。

隧道施工通风按照风道的类型和通风安装位置，通风方式有()。

在企业利润分配中，股利支付与企业盈利状况密切相关的股利分配政策是()

某公司普通股股价为18元，该公司转换比率为20的可转换债券的转换价值为()

下列有关用人单位社会保险责任的相关说法正确的是()

以下关于地下连续墙优点说法正确的是()。

关于仲裁协议的效力，下列说法正确的是(　　　)。

短期剥夺犯罪分子人身自由，并由公安机关就近执行的刑罚方法是()。

科学家给内蒙古的40亩盐碱地施入一些发电厂的脱硫灰渣，结果在这块地里长出了玉米和牧草，科学家得出结论：燃煤电厂的脱硫灰渣可以用来改造盐碱地。以下哪项如果为真，最能支持科学家的结论?

Readingtooneselfisamodernactivitywhichwasalmostunknowntothescholarsoftheclassicaland【B1】______worlds,whiledur

网络结构化布线技术目前得到了广泛应用。________网络标准的出现对促进网络结构化布线技术的发展起了关键的作用。

建筑工程管理与实务

一级建造师

适用于无水或浅水河滩，地形相对平坦，孔数较多的中型梁板安装的吊装方法是()。

在悬索桥钢筋混凝土索塔施工中，要求断面尺寸的检测频率为()。

在安全管理中，项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全工作负责体现了()的原则。

按测量仪器工具的使用和保管的相关要求，以下情况应停止使用仪器的有()。

下列路基工程可安排冬期施工的是()。

隧道施工通风按照风道的类型和通风安装位置，通风方式有()。

在企业利润分配中，股利支付与企业盈利状况密切相关的股利分配政策是()

某公司普通股股价为18元，该公司转换比率为20的可转换债券的转换价值为()

下列有关用人单位社会保险责任的相关说法正确的是()

以下关于地下连续墙优点说法正确的是()。

关于仲裁协议的效力，下列说法正确的是( )。

短期剥夺犯罪分子人身自由，并由公安机关就近执行的刑罚方法是()。

科学家给内蒙古的40亩盐碱地施入一些发电厂的脱硫灰渣，结果在这块地里长出了玉米和牧草，科学家得出结论：燃煤电厂的脱硫灰渣可以用来改造盐碱地。以下哪项如果为真，最能支持科学家的结论?

Readingtooneselfisamodernactivitywhichwasalmostunknowntothescholarsoftheclassicaland【B1】______worlds,whiledur

网络结构化布线技术目前得到了广泛应用。________网络标准的出现对促进网络结构化布线技术的发展起了关键的作用。

关于仲裁协议的效力，下列说法正确的是(　　　)。