背景资料某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价；合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元；乙方在开工前及时提交了施

admin2011-02-11 26

问题背景资料
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价；
合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元；
乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。

工程施工中发生如下几项事件：
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m³，该工作全费用单价为87元/m³，作业时间增加2天。
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m³增至360m³，该工作原全费用单价为65元/m³，经协商调整全费用单价为58元/m³。
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题
该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？

选项

答案将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值，均调整到相应工作的持续时间上，计算得：实际工期为：23天工期提前奖励款为：(25+1-23)天×3000元/天=9000元

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/f2su777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

在天然建筑材料的详查阶段，勘察储量一般不小于设计需要量的()倍。

根据《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计分为()层次。

申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达到全部建安工程量的()以上。

水利工程施工企业应明确()救援器材、设备等。

()应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

某大型水闸施工过程中，由于临时围堰施工的需要，在征得监理单位批准后，施工单位进行了补充地质勘探，由此产生的费用应由()承担。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由()承担。

用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在()以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50％，且不集中。

根据《水电水利工程模板施工规范》DL／T5110—2013，混凝土浇筑过程中，模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的()倍。

下列哪个国家公务员考核实行的不是五等次?

关于MR对肾细胞癌的分期，下列描述正确的是

在某一合同纠纷中，甲为有独立请求权的第三人，乙为无独立请求权的第三人，最后法院判决乙向甲承担部分民事责任，针对此判决()。

商标注册申请人自其在某外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的，依据下列哪些情形可享有优先权?(2010年试卷三第64题)

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是(　　)施工技术。

施工招标阶段建设监理工作的主要任务有()。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产(　　)。

汉语拼音的学习干扰英语音标的学习是()。

关于刑法的时间效力，我国《刑法》采取的原则是()。

机电工程管理与实务

一级建造师

在天然建筑材料的详查阶段，勘察储量一般不小于设计需要量的()倍。

根据《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计分为()层次。

申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达到全部建安工程量的()以上。

水利工程施工企业应明确()救援器材、设备等。

()应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

某大型水闸施工过程中，由于临时围堰施工的需要，在征得监理单位批准后，施工单位进行了补充地质勘探，由此产生的费用应由()承担。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由()承担。

用压水试验检查固结灌浆质量的合格标准是：孔段合格率应在()以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50％，且不集中。

根据《水电水利工程模板施工规范》DL／T5110—2013，混凝土浇筑过程中，模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的()倍。

下列哪个国家公务员考核实行的不是五等次?

关于MR对肾细胞癌的分期，下列描述正确的是

在某一合同纠纷中，甲为有独立请求权的第三人，乙为无独立请求权的第三人，最后法院判决乙向甲承担部分民事责任，针对此判决()。

商标注册申请人自其在某外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的，依据下列哪些情形可享有优先权?(2010年试卷三第64题)

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是( )施工技术。

施工招标阶段建设监理工作的主要任务有()。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产( )。

汉语拼音的学习干扰英语音标的学习是()。

关于刑法的时间效力，我国《刑法》采取的原则是()。

垃圾填埋场泥质防水技术的核心是(　　)施工技术。

客户的保证金应当与期货公司的自有资产(　　)。