首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图2-5所示的网络进度计划。
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图2-5所示的网络进度计划。
admin
2009-06-15
39
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了如图2-5所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使工作A延误7天。
事件2:工作B施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使工作B延误15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作C增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
(注:计算结果保留1位小数)
选项
答案
1.对索赔要求的判定如下。 (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成工作A延误,因工作A是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。 业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。 (2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于工作B是非关键工作,因为已经对工作A补偿工期,工作B延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 (3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 (4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 2.(1)甲公司应得到工期补偿如下: 事件1:业主预制桩供应不及时补偿工期7天。 事件4:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 工期补偿合计:12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件1:7×6000=4.2(万元) 事件2:5.0万元 事件4:5×6000=3.0(万元) 费用补偿合计:12.2万元 (2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件1补偿:7×6000=4.2(万元) 事件4罚款:5×6000=3.0(万元) 费用补偿合计:4.2-3.0=1.2(万元) 3.工程价款的计算如下: 桩购置费:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fQI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
下列说法中,符合《国家重点生态功能保护区规划纲要》目标要求的有()。
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》提出:全面实施()收费制度,收费标准要达到保本微利水平,凡收费不到位的地方,当地财政要对运营成本给予补助。
依据《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》,()的建设项目的环境影响文件由环境保护部负责审批。
下列区域属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》所指的环境敏感区的有()。
据《“十二五”节能减排综合性工作方案》,关于加强工业节能减排的有关要求,说法正确的是()。
据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》,关于改革创新环境保护体制机制的有关要求,说法正确的是()。
《废弃危险化学品污染环境防治办法》规定:危险化学品的生产,储存,使用单位转产、停产、停业或者解散的,应当编制环境风险评估报告,报县级以上环境保护部门备案。对场地造成污染的,应当将环境恢复方案报经()同意后,在环境保护部门规定的期限内对污染场地进行环
《环境影响评价公众参与暂行办法》规定:在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目,建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后()日内,向公众公告建设项目的有关信息。
依据《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》,海岸工程建设项目,是指位于(),工程主体位于海岸线向陆一侧,对海洋环境产生影响的新建、改建、扩建工程项目。
随机试题
具有“砂眼”特征的药材为
某企业在进行绩效考核时,由员工的上级对员工的绩效打分,这是绩效考核()阶段的工作。
下列关于仲裁审理的表述中,符合仲裁法律制度规定的有()。
合同解除的法律效力是()。
根据下列资料,回答下列问题。2017年全国举办马拉松赛事达1102场,其中,中国田径协会举办的A类赛事223场,B类赛事33场。2017年马拉松赛事的参与人次达到了498万人次,2016年、2015年马拉松赛事的参与人次分别为280万人次、150
2017年是我国全民族抗战爆发80周年。()
变化视盲:指在短时间内物体表面特征明显改变但人类却无法察觉的现象。根据上述定义,下列不属于变化视盲的是()。
有权对刑法进行立法解释的是()。
①小张走近ATM机准备存款②小张放入现金③小张输入密码④小张插入银行卡⑤小张拿了一万元奖学金
知觉的选择性是指人在知觉过程中把知觉对象从背景中区分出来加以优先清晰地反映的特性。其中被清晰知觉到的客体叫对象,未被清晰知觉到的客体叫背景。根据上述定义,下列体现知觉的选择性的是:
最新回复
(
0
)