首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,图l中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图1)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 实际施工过程中,发
与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,图l中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图1)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。 实际施工过程中,发
admin
2009-06-15
104
问题
与施工公司(乙方)签订了公路工程施工合同,合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司(丙方,图l中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图1)(合同中规定:窝工降效系数为50%)。
实际施工过程中,发生如下事件:
1.按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5个月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如表1所示。
2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
3.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。
4.施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生,F工作延误,致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。
5.开工后第19个月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。
【问题】
1.施工网络图中的关键线路有几条?
2.就各事件,分别说明上述索赔要求是否合理。
3.该工程实际工期为多少?
选项
答案
1.网络计划中关键线路有两条:A—D—E—H—L—M A—D—F—I—L—M 2.事件1:甲方责任,发生在非关键工序,该工序总时差为2个月。新增工程量增加费用60000元应补偿。由于新增工程量300m3,实际需增加工作时间3个月,即: [*] ,由于TF=2,所以应补偿工期1个月。机械闲置属于窝工,不应按台班费计算,应按折旧费计算。计算公式为60×60= 3600(元)。人工窝工应按降效处理,不应按原人工费单价计算,计算公式为50400×0.5=25200(元)。机上人工费已完全含在台班费内,不应单独索赔。 综合计算,应补偿工期3.5个月,补偿费用88800元。 事件2:属乙方责任,工期与费用均不补偿。 事件3:属乙方责任,工期与费用均不补偿,不同意其工期顺延一个月和费用补偿2万元的要求。 事件4:按目前有关规定,发现文物时,甲方应补偿相关费用和顺延工期,应由甲方向乙方补偿费用1万元,顺延合同工期1个月(F、I工作均为果键工作)。 事件5:属于不可抗力事件,按规定甲方应同意补偿合同工期1个月,并补偿费用4万元。(M为关键工作,N为非关键工作,TF=2) 3.工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算,实际工期由原计划工期22个月增加为26.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/goFf777K
本试题收录于:
综合考试题库公路监理师分类
0
综合考试
公路监理师
相关试题推荐
业主委员会应当自选举产生之日起()日内,将业主大会的成立情况,业主大会议事规则、业主公约及业主委员会委员名单等材料向物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门备案。()
明确了已购公有住房和经济适用住房上市出售土地转让金和收益分配管理的是()。
对单位和个人用于固定资产投资的各种资金征收的一种税是指()。
下列对房地产价格评估表述正确的是()。
关于结构施工图说法错误的是()。
未经综合验收,开发建设单位擅自将房屋和有关设施交付使用,将()。
以工业产权,非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的(),国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。
城市规划行政主管部门参加建设工程竣工验收,主要是监督检查该建设工程是否符合规划设计要求核准的设计方案。()
税收是国家依据其社会职能参与社会剩余产品分配的一种规范形式,即国家为了实现其社会职能,凭借政治权力,按照法律规定的标准,无偿地取得财政收入的一种分配形式。()
新建的房屋,申请人应当在房屋竣工后()日内,向登记机关申请初始登记。
随机试题
胃大部切除术后4d,患者发生不含胆汁的频繁呕吐,可能是
下列有关此案的正确选项是( )。如果法院要给该外国公司送达调解书,可以采取的送达方式包括( )。
气密性试验主要目的是检查连接部位的密封性能,进行设备气密性试验时应注意的问题是:容器必须经( )合格后方可进行气密性试验。
转移危险废物的,应向移出地和接受地( )环境保护行政主管部门报告。
编制进度总结时应依据()资料。
2011年2月,某市财政局派出检查组对某国有外贸企业2010年度的会计工作进行检查,发现存在以下情况:(1)2010年2月,该企业财务处处长安排其侄女(持有会计从业资格证书)在财务处任出纳,并负责保管会计档案。(2)发现一张发票“金额”栏的数字有更改痕
下列项目中,不属于个人独资企业设立条件的是( )。
根据个人所得税法及其实施细则的规定,可以免征个人所得税的奖金有()。
2008年7月,甲、乙两公司签订一份买卖合同。按照合同约定,双方已于2008年8月底前各自履行了合同义务的50%,并应于2008年年底将各自剩余的50%的合同义务履行完毕。2008年10月,人民法院受理了债务人甲公司的破产申请。2008年10月31日,甲公
简述王阳明对教育作用的分析。
最新回复
(
0
)