首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位
admin
2013-08-10
22
问题
某大型公共建筑,结构形式为框架一剪力墙结构。建设单位通过招标选择了某施工单位进行该项目的施工,并与其签订了施工承包合同。
施工过程中,发生了如下事件:
事件一:基坑开挖后发现有市政供水管道横跨基坑,须将供水管改线,业主以书面形式通知施工单位停工8d,并同意合同工期顺延8d。要求工人、施工机械等不要撤离施工现场,但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失应如何处理(施工单位提出索赔)。
事件二:结构施工完毕进入设备安装阶段,在进行地下一层冷水机组吊装时,由于倒链的销钉突然断开,致使设备坠落,直接经济损失30万元。经调查,事故发生的原因是施工人员在吊装前没有对吊装索具设备进行详细检查,没有发现倒链的销钉已被修理过,并不是原装销钉。
【问题】
事件二中发生的事故是由于安全检查不到位引起的。安全检查的方法主要有哪些?如何应用?
选项
答案
安全检查的方法主要有: (1)“看”:主要查看管理记录、持证上岗、现场标志、交接验收资料、“三宝”使用情况、“洞口”、“临边”防护情况、设备防护装备等。 (2)“量”主要是用尺实测实量。 (3)“测”:用仪器、仪表实地进行测量。“现场操作”由司机对各种限位装置进行实际动作,检验其灵敏程度。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/guNw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某施工单位承接的二级公路中有4道单跨2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵,在编制的《施工组织设计》中,对各涵洞的工序划分与工序的工作时间分析见下表:施工单位最初计划采用顺序作业法组织施工,报监理审批时,监理认为不满足工期要求,要求改为流水作业法。根
某施工单位承接的二级公路中有4道单跨2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵,在编制的《施工组织设计》中,对各涵洞的工序划分与工序的工作时间分析见下表:施工单位最初计划采用顺序作业法组织施工,报监理审批时,监理认为不满足工期要求,要求改为流水作业法。根
某施工单位承接的二级公路中有4道单跨2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵,在编制的《施工组织设计》中,对各涵洞的工序划分与工序的工作时间分析见下表:施工单位最初计划采用顺序作业法组织施工,报监理审批时,监理认为不满足工期要求,要求改为流水作业法。根
某施工单位承接了一段长30.8km的双向两车道新建二级公路D合同段路基、路面施工,路基宽8.5m,路面宽7.0m,路面结构设计图如下图所示。该工程采用清单计价,施工合同中的清单单价见下表。施工单位采用湿法施工填隙碎石垫层,在准备好下承层后,按下列工
某施工单位承建了某高速公路路面工程,其主线一般路段及收费广场路面结构设计方案见下表。备注:①沥青路面的上、中面层均采用改性沥青;②沥青路面面层之间应洒布乳化沥青作为C,在水泥稳定碎石基层上应喷洒液体石油沥青作为D,之后应设置封层。本项目底基层厚度为2
关于换填法的说法正确的有()。
某桥为20m+3×25m+20m钢筋混凝土连续箱梁桥,施工单位采用满堂式钢管支架现浇混凝土。为防止支架变形,按要求设置支架斜撑和横撑;选用了优质钢模,采取多种固定模板的措施。由于浇筑混凝土时正值高温,需合理控制混凝土水胶比。混凝土浇筑拆模后,采用多时段覆盖
某高速公路F合同段湟水河大桥,上部构造为1×30m简支T梁,在两桥台处设置FD80型伸缩缝,设计伸缩缝宽度为4cm。桥面铺装采用10cm钢筋混凝土和6cm沥青混凝土。7月份完成梁体安装(本地气温情况是7、8、9月平均气温25~30℃,年平均最低气温为-2℃
钢结构挡板支护适于大型基坑土质差或者()。
随机试题
堤防工程特征水位中,当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时,防洪堤随时可能出险,防汛人员必须迅速开赴防汛前线,准备抢险,这一水位称为()。
案情:甲省A县大力公司与乙省B县铁成公司。在丙省C县签订煤炭买卖合同,由大力公司向铁成公司出售3000吨煤炭,交货地点为C县。双方约定,因合同所生纠纷,由A县法院或C县法院管辖。合同履行中,为便于装船运输,铁成公司电话告知大力公司交货地点改为丁省
下列是建筑面积的建筑物应具备的条件,其中表述正确的是()。
流域机构水行政主管部门应明确本流域水利工程质量的()单位。
关于客户的开户资料及其影像资料的保存,要求()统一保存。
绿色公关是指企业以生态与经济可持续发展观念影响公关,选择具有“绿色”特征的媒体开展传播活动,以“绿色”为特色塑造企业形象,赢得公众的信任与支持,给企业带来更多便利和竞争优势的一系列公关活动。下列属于绿色公关的是()。
宁波市的雨季有()。
关于京津冀协同发展规划,下列选项不正确的是()。
A.上下的动力平衡B.向后的动力C.左右的动力平衡D.向前的动力E.内外的动力平衡颞肌、咬肌和翼内肌的咀嚼力对上下牙弓产生()。
Manycountrieshaveaholidaytocelebrateworkers’rightsonoraroundMay1,butLabourDayinCanadaiscelebratedonthefir
最新回复
(
0
)