首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失
背景资料: 某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失
admin
2017-10-25
28
问题
背景资料:
某工业安装项目通过招标,建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时,监理工程师发现土建单位施工的某设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装就位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调查,土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的设备是设备的改型产品,基础尺寸与原设计图发生变化。对此,建设单位决定设计变更,按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付安装单位工期已拖延10天,将影响安装单位的后续工程,因此安装公司增加施工力量和装备赶工,于合同要求日期完工,并向建设单位提出赶工索赔。
问题:
说明设计变更的管理程序和规定。
选项
答案
设计变更的管埋程序和规定如下: (1)由设计变更者填写设计变更通知单,通知单中应包括:变更内容,变更原因,变更对费用、进度的影响,有关专业会签意见等。 (2)设计变更由设计经理审核,报项目经理批准后进行,重大设计变更(修改)应按具体情况和基本建设管理办法,由主管经理审定,报业主或原设计审批的上级部门批准确认,在施工现场,可由设计单位的现场代表进行设计变更(修改)或签批施工核定单。 (3)设计变更(修改)一般应由原设计人员完成,当由其他人员完成时,除应具有相应的执业资质外,还要有原设计人员书面授权。 (4)设计变更(修改)文件,应按原设计校审规定执行。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hKPw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
设备支承在垫铁和( )上。
建筑电气工程属于( )工程。
防腐层施工应在环境温度( )以上的常温下进行,如气温过低,应先经过加热后方可进行防腐施工,不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。
( )目前在储罐施工中被广泛采用。
从事影响工程产品质量的各工种所有人员,应确定其所必要的资格和能力需求。人员的资格和能力应从( )等四个方面予以判定。
机电安装工程竣工结算是指项目经理按照规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格,并符合合同要求之后向工程发包方进行的最终( )结算。
额定电压大于交流lkV、直流( )kV的应为高压电气设备、器具和材料。
工序分析的方法中,第三步应制定标准进行管理,主要应用( )。
设备及管道绝热结构组成中的核心层是( )。
汽轮机按热力特性可以分为()。
随机试题
我国城市人群伤害原因中占第一位的是
患者,女性,35岁。反复出现黏液脓血便3年,近一周来上述症状再发,伴有腹痛、里急后重、低热、乏力和膝关节痛。查体:轻度贫血貌,双小腿前侧可见结节性红斑,腹软,左下腹有压痛,未触及包块,肠鸣音活跃。化验:便常规有大量脓细胞和红细胞,血沉30mm/h。此病
A、30mgB、5~10mgC、2~4mgD、0.5mgE、0.2mg乌头碱的致死量为()
下列哪些表述是正确的?()
能力是()。
贵州大部分地区冬季气温较低,阴雨连绵,有“天无三日晴”之说,是因为受到昆明准静止锋的影响。()
若存在过点(1,0)的直线与曲线y=x3和y=ax2+x-9都相切,则a等于()。
设立死刑复奏制,并将判决死刑的最终决定权收归中央的是()。
You’dbetter______fishingifitrainstomorrow.
Itisfromtheearliesttimes_______menhavestudiedtheworldaroundthemwithinterest.
最新回复
(
0
)