首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事件:
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下事件:
admin
2018-07-03
40
问题
某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:
事件1:业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2:在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。
事件3:在工作E施工时,由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
问题:
该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
选项
答案
按工作时间实际变化情况,计算实际工期;就承包商可提出索赔事件,计算承包商应获得的工期补偿;计算实际工期与计划工期的差值,即延期时间;承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差,即为承包商的工期奖罚天数。 网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中,计划出的关键线路不变,工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hMTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),备品备件购置费属于()。
某水闸建筑在砂质壤土地基上,水闸每孔净宽8m,共3孔,采用平板闸门,闸门采用一台门式启闭机启闭,闸墩厚度为2m,因闸室的总宽度较小,故不分缝。闸底板的总宽度为30m,净宽为24m,底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差
根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129—2001),土石坝防渗体部位的坝基、岸坡岩面开挖,可采用()爆破。
根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144--2001),浇筑仓面混凝土料出现下列()情况时,应予挖除。
根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T51292001),在黏性土防渗体边角夯实部位的施工过程中,于密度及含水率应取样检测()次/每层。
根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001),同一强度等级混凝土抗拉强度试验,混凝土设计龄期应每()m3成型一组。
根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144—2001),同一强度等级混凝土抗压强度试验,大体积混凝土28d龄期应每()m。成型一组。
先在缝的一侧立模浇混凝土,并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排,并使铁钉的1/3留在混凝土外面,然后安装填料、敲弯铁尖,使填料固定在混凝土面上。这种填料安装方法是()。
建设项目各单位的(),应采取措施,保证其质量的检测、控制和管理部门能独立行使职能。
随机试题
社会主义的职业道德继承了传统职业道德的优秀成分,体现了社会主义职业的基本特征,具有崭新的内涵。其中最高要求是()
男,42岁。每日饮白酒史15年,间歇及持续性上腹部疼痛8个月,伴腹泻,饮酒后症状加重,夜间视物较模糊。查体:消瘦貌,巩膜无黄染,下肢浮肿,上腹部轻度压痛,肝、脾肋下未触及。该病例的治疗,下述哪一项不宜采用()
5岁男性,咳嗽4个月,凌晨及活动后加剧,服用多种抗生素无效,服用特布他林(博利康)后有缓解。查体:无发热,面及颈部散在湿疹。两肺呼吸音粗,该病儿最可能的诊断是
下述药物中抑制尿酸生成的为
A市B县人民法院于2010年2月以故意伤害罪判处严某有期徒刑3年、缓刑4年。严某没有上诉,A市B县检察院没有抗诉,一审判决生效。同年3月,被害人向A市检察院申诉。A市检察院经过审查认为,严某故意伤害他人,情节恶劣,B县人民法院判处其有期徒刑3年、缓刑4年量
下列属于会计职业道德教育的核心内容并贯穿始终的是()。
对车站、码头、机场、文娱或体育场所、商场、集贸市场、展览馆场,以及公园、风景区等场所维护社会治安秩序的工作属于()。
随着经济发展和社会进步,我国日益重视对社会弱势群体的保护,并制定一系列社会法调整劳动关系、社会保障、社会福利,以保障特殊利益群体权益。下列选项中,不属于社会法范畴的是()。
sum的值为0,则result=sum=O?1:num/sum的值为______。
Forthelasttimeinhislife______one,hevisitedParisin1962.
最新回复
(
0
)