按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

admin2009-07-25 46

问题按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

选项 A、发包人未按约定提供施工场地
B、分包人对承包人的施工干扰
C、设计变更
D、承包人的主要施工机械出现故障
E、发生不可抗力

答案A,C,E

解析按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于；这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hUa5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是(　　)。

流水施工的施工段数增加时，则其工期相应(　　)。

当网络计划的计算工期等于计划工期时,关键工作的不正确的结论为()。

某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是(　　)。

第二类判断错误是指(　　)。

对重要的检验批项目当采用简易快速的检验方案时，可选用(　　)方案。

下列网络图中存在的错误有(　　)。

下列关于概算与预算说法正确的是(　　)。

施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有(　　)。

债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是(　　)。

影响氯消毒效果的因素有哪些?

肱骨干骨折合并桡神经损伤的表现有______。

患者，女，一向小心谨慎，只要一拿到钱，就重复数个不停。买东西前，要先列清单，并反复检查，生怕会有遗漏。出门后，门与灯虽已关了，但她仍不放心，一而再、再而三反复检查。此患者为

甲诉乙侵权纠纷一案在法庭辩论即将终结前，甲忽然得知本案的书记员丙是被告乙委托的诉讼代理人的配偶，而本案证人丁是被告乙的大学挚友，现甲向法院申请丙和丁对本案回避，则关于本案的处理，下列说法中错误的是：()

为提高行政效能，要提高行政人员的素质，具体地讲要进行的工作有()。

企业的资本结构是否合理，通常需要通过分析()来衡量。

通风空调工程施工程序中，综合效能测定和调整工序的紧前工序是()。

(1)Moderntheatreaudiencesarelessabletounderstandclassicalplaysthanpreviousgenerationsbecauseofadecliningknowle

按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是( )。

流水施工的施工段数增加时，则其工期相应( )。

当网络计划的计算工期等于计划工期时,关键工作的不正确的结论为()。

某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是( )。

第二类判断错误是指( )。

对重要的检验批项目当采用简易快速的检验方案时，可选用( )方案。

下列网络图中存在的错误有( )。

下列关于概算与预算说法正确的是( )。

施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有( )。

债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是( )。

影响氯消毒效果的因素有哪些?

肱骨干骨折合并桡神经损伤的表现有______。

患者，女，一向小心谨慎，只要一拿到钱，就重复数个不停。买东西前，要先列清单，并反复检查，生怕会有遗漏。出门后，门与灯虽已关了，但她仍不放心，一而再、再而三反复检查。此患者为

甲诉乙侵权纠纷一案在法庭辩论即将终结前，甲忽然得知本案的书记员丙是被告乙委托的诉讼代理人的配偶，而本案证人丁是被告乙的大学挚友，现甲向法院申请丙和丁对本案回避，则关于本案的处理，下列说法中错误的是：()

为提高行政效能，要提高行政人员的素质，具体地讲要进行的工作有()。

企业的资本结构是否合理，通常需要通过分析()来衡量。

通风空调工程施工程序中，综合效能测定和调整工序的紧前工序是()。

(1)Moderntheatreaudiencesarelessabletounderstandclassicalplaysthanpreviousgenerationsbecauseofadecliningknowle

按照施工合同示范文本的规定，由于(　　)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是(　　)。

流水施工的施工段数增加时，则其工期相应(　　)。

某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是(　　)。

第二类判断错误是指(　　)。

对重要的检验批项目当采用简易快速的检验方案时，可选用(　　)方案。

下列网络图中存在的错误有(　　)。

下列关于概算与预算说法正确的是(　　)。

施工过程中质量控制的现场监督和检查的方式有(　　)。

债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式是(　　)。