某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： (1)2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d； (2)2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监

admin2018-04-07 38

问题某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d：
(1)2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d；
(2)2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监理工程师下令停工10d；
(3)2002年7月10日至7月20日因承包人设备故障而停工10d；
(4)2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。
问题：
以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?

选项

答案(1)设计变更、等待图纸责任在发包人，应该批准延期10d； (2)正常阴雨天气影响是承包人的风险，虽然是监理工程师下令停工，但阴雨天气影响了施工质量，承包人应当事先考虑到气候影响，不予延期； (3)承包人自己的设备故障，产生的延误不予延期； (4)发生不可抗力事件停工6d，但是此段时间其中有5d与设备故障时间重合，而且不可抗力事件的发生可能影响承包人设备的修复。承包人可准备翔实的证明资料并及时报告监理工程师。监理工程师应从实际出发，充分调查，再与发包人和承包人进行磋商决定。因此，应批准承包人延期至少要16d。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hVYw777K

本试题收录于：港口与航道工程管理与实务题库一级建造师分类

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： (1)2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d； (2)2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

关于矿业工程施工的图纸准备工作，正确的要求是()。

骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有()。

下列钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。

矿山巷道贯通施工的测量工作，应与巷道的()工作保持紧密联系，及时通报。

在冻结井筒的混凝土施工中，措施合理的是()。

井口房设施的主要功能包括()。

关于编制矿井设计应依据的材料，说法不正确的是()。

矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。

对有呼吸功能障碍者，术前准备中不应包括

女性，30岁。半年来间断性腹泻，每日5～6次，量中等，黏液血便，腥臭味。查体：生命体征平稳，心肺未见异常，肝脾未触及，腹软，右下腹压痛。为确定诊断，需做

关于人民法院调解民事纠纷，下列哪些做法是合法的?()

根据《质量管理体系要求》，下列关于不合格输出的说法，正确的有()。

在对外开放不断扩大的情况下，要把处理好国内需求与国外需求的关系，实现国际收支平衡、保持(　　)基本稳定作为总量平衡的重要目标。

承包企业项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核。其中企业对项目成本的考核包括(　　)。

模因指在语言、观念、信仰、行为方式等的传递过程中，与基因在生物进化过程中所起作用类似的那个东西，即通过非遗传方式一代一代传承下来的文化单元。根据上述定义，下列不属于模因的是：

根据《物权法》的有关规定，下列权利可以设定抵押权的是()。

Thissummerthecity’sDepartmentofTransportationstartsanewbike-shareprogram.People【K1】______liveandworkinNewYork

某工程施工合同规定2002年9月28日竣工，在实际施工过程中，先后因下述四项原因导致工程延误30d： (1)2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d； (2)2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量，监

港口与航道工程管理与实务

一级建造师

关于矿业工程施工的图纸准备工作，正确的要求是()。

骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有()。

下列钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是()。

矿山巷道贯通施工的测量工作，应与巷道的()工作保持紧密联系，及时通报。

在冻结井筒的混凝土施工中，措施合理的是()。

井口房设施的主要功能包括()。

关于编制矿井设计应依据的材料，说法不正确的是()。

矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。

对有呼吸功能障碍者，术前准备中不应包括

女性，30岁。半年来间断性腹泻，每日5～6次，量中等，黏液血便，腥臭味。查体：生命体征平稳，心肺未见异常，肝脾未触及，腹软，右下腹压痛。为确定诊断，需做

关于人民法院调解民事纠纷，下列哪些做法是合法的?()

根据《质量管理体系要求》，下列关于不合格输出的说法，正确的有()。

在对外开放不断扩大的情况下，要把处理好国内需求与国外需求的关系，实现国际收支平衡、保持( )基本稳定作为总量平衡的重要目标。

承包企业项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核。其中企业对项目成本的考核包括( )。

模因指在语言、观念、信仰、行为方式等的传递过程中，与基因在生物进化过程中所起作用类似的那个东西，即通过非遗传方式一代一代传承下来的文化单元。根据上述定义，下列不属于模因的是：

根据《物权法》的有关规定，下列权利可以设定抵押权的是()。

Thissummerthecity’sDepartmentofTransportationstartsanewbike-shareprogram.People【K1】______liveandworkinNewYork

在对外开放不断扩大的情况下，要把处理好国内需求与国外需求的关系，实现国际收支平衡、保持(　　)基本稳定作为总量平衡的重要目标。

承包企业项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核。其中企业对项目成本的考核包括(　　)。