首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
admin
2019-01-05
37
问题
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下:
(1)当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在15%以上时,可以调整综合单价。调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。
(2)安全文明施工措施费,根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。
(3)材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过5%时价格不予调整,超过5%时可以按实际价格调整。
(4)如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。
在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如图4.1所示,并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生如下事件:
事件l:清单中工作D的综合单价为450元/m
3
,在工作D开始之前,设计单位修改了设计,工作D的工程量由清单工程量4000m
3
增加到4800m
3
,工作D工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2:在工作E的施工过程中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,这使该设备无法正常安装,导致工作E的作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
事件3:工作H是一项装饰工程,其饰面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场,但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨,石材运至现场的时间拖延,这造成工作H晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
问题:
针对事件3,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?
(计算结果均保留两位小数)
选项
答案
承包商可以向业主进行工期和费用索赔,因为石材由业主购买,供料不及时而导致承包商的工期和费用损失应由业主承担。 可索赔工期:5一1=4(天)。 可索赔费用:(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hx75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
在下列风险管理与项目管理关系的表述中,正确的是()。
在下列关于建设工程数据库应用的表述中,正确的是()。
在我国的建设程序中,设计阶段和建设准备阶段是两个重要阶段,其相互之间的关系是()。
建设工程法律法规规章的效力顺序从高到低的顺序依次为()。
实施建设工程监理最终应当达到的基本目的是()。
在下列内容中,属于项目总承包模式优点的是()。
《建设工程监理规范》规定,在监理实施过程中,当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应当书面通知()。
《建设工程质量管理条例》规定,监理工程师因过错造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,()。
下列各组施工单位用表与监理单位用表中,不存在对应关系的是()。
建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解,其含义是按建设工程( )进行分解。
随机试题
根据划分进出口的标准不同,国际贸易可以分为()
甲向乙借款,欲以轿车作担保。关于担保,下列哪些选项是正确的?()[2013年法考真题]
冯某杀人一案经人民检察院提起公诉后,人民法院决定开庭审判。在法庭审理过程中,人民检察院向法庭出示了未到庭的鉴定人何某所作的鉴定结论,并且证人胡某也出庭作了证。人民法院在核实、分析各种证据并听取了冯某的辩护和最后陈述之后,最终对被告人冯某作出了有罪判决。试问
侯某和吕某大学毕业后同时进入甲房地产经纪机构(以下简称甲机构)工作。侯某特别喜欢这个工作,但吕桌觉得房地产经纪是社会底层人干的活,对自己的职业前景缺乏信心。侯某一直开导和鼓励吕某,吕某才没有辞职。后来,两个人都取得了房地产经纪人资格。2019年,
某新建项目装配车间的土建工程概算为100万元,给排水和电气照明工程概算为15万元,设计费为10万元,装配生产设备及安装工程概算为100万元,联合试运转费概算为5万元,则该装配车间单项工程综合概算为()万元。
下列关于基金年度报告的说法,正确的是()。
某公司某会计年度末的总资产为200万元,其中无形资产为10万元,长期负债为60万元,股东权益为80万元。根据上述数据,该公司的有形资产净值债务率为()
一般情况下,下列账户的期末余额应列人资产负债表中流动负债类的有()。
CrystalEarOnedayafriendaskedmywifeJillifIwantedahearingaid."Hecertainlydoes,"repliedJill.Afterhearingabou
Howmanyofyoudrinkcola?Nearlyeverybody.Didyouknowthatcolastartedoutnotasasoftdrinkbasa【B1】______forheadach
最新回复
(
0
)