首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。 (1)合同规定 ①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起
【背景资料】 某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。 (1)合同规定 ①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起
admin
2016-03-07
19
问题
【背景资料】
某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。
(1)合同规定
①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起个月平均扣回。
②保修金按5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
③工程提前1天奖励10000元,推迟1天罚款20000元。
④合同规定,当物价比签订合同时上涨≥5%时,依当月应结价款的实际上涨幅度按如下公式调整:
P=P
0
×(0.15A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)
其中0.15为人工费在合同总价中的比重,0.60为材料费在合同总价中的比重。
单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
(2)工程如期开工后,在施工过程中:
①4月份赶上雨期施工,由于采取防雨措施,造成施工单位费用增加2万元;中途机械发生故障检修,延误工期1天,费用损失1万元。
②5月份由于公网连续停电2天,造成停工,使施工单位损失3万元。
③6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2天,且又停工待图15天,窝工损失6万元。
④为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10天完成。
⑤假定以上损失工期均在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
(3)该工程实际完成产值见表6-19(各索赔费用不包括在内)。
(4)各月实际造价指数见表6—20。
【问题】
该工程预付款为多少?起扣点为多少?保修金数额为多少?
选项
答案
该工程预付款为6000×20%=1200(万元); 起扣点为6000×40%=2400(万元); 保修金为6000×5%=300(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iH75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
信息管理的目的是()。
财务文件包括()。
项目总监理工程师组织监理人员熟悉()是监理预先控制的一项重要工作。
项目监理机构的组成符合()的原则。
城建档案馆重点管理的档案资料有()。
消耗量定额由()根据合理的施工组织设计,按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量。
建设工程工程量清单计价规范中措施项目一览表将措施项目分为()类共计()种。
建设工程文件档案资料具有()特征。
随机试题
某县人民法院对王某诉张某侵权纠纷一案未经开庭审理即作出了判决,该审判行为直接违反了《民事诉讼法》哪一项原则或者制度?
现代绩效评估更多采用的是()
关于建设工程监理文件资料的管理职责的说法,正确的是()。
沉井的排水挖土下沉法适用于()。
针对设计原因造成的工程质量事故,技术处理方案一般应委托原()提出。
资料一:甲公司因融资需要,拟定向发行1000万股其自行决定是否派发股利的含5%非累积股利的优先股。在设计赎回条款时,公司证券部门提供以下三种方案供公司管理部门选择:方案1:如果公司在自股票发行之日起5年内未能成功在国内A股市场首次公开发行,则该优先股将
某教研员和一位语文老师就林海音的《夕阳.童年.骆驼队》一文的教学进行了争论。教研员认为重点应该教学生写作的方法,语文老师认为重点应该引导学生体会文中氤氲的情感。这说明教师的劳动具有()
我们的企业领导者必须清醒地认识到,企业固然要顾及股东的利益,尽可能实现股东利益的最大化,但是,企业在获得社会资源进行生产的同时,也就承担了对社会各方面利益相关者的责任。是否充分考虑了这些利益相关者的利益,已日益成为评价企业绩效和企业伦理的重要尺度。对这段文
把E-R图转换成关系模型的过程,属于数据库设计的
若两台服务器系统可用性分别达到99.99%和99.9%,则两台服务器每年的停机时间必须小于等于()。
最新回复
(
0
)