建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处

admin2022-03-24 75

问题建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件：
事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处理障碍物导致工作A暂停施工0．5个月，施工单位机械闲置损失12万元，施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
事件2：由于建设单位订购的工程设备未能按照合同约定时间进场，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，施工单位向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
事件3：事件2发生后，建设单位要求工程仍按原计划工期完工。为此，施工单位决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见表2—1。

问题：
针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。

选项

答案施工中发现文物和地下障碍物时，建设单位应承担自此发生的费用，顺延延误的工期。但是自于A工作有1个月的总时差，所以A停工0．5个月不影响总工期，所以工程延期为0个月，可以索赔施工单位机械闲置损失12万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iUq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

当设计确定后，工程设备的质量好坏，在很在程度上取决于()的控制。

在执行政府定价或政府指导价的合同过程中，如逾期付款，遇标的物的价格发生变化，则处理的原则是()。

下列不能索赔工期的是()。

合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则按()计算违约金。

设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。

设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内，作出索赔处理决定书。

关于监理合同的协调管理说法正确的是()。

设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

A、Itapologizedtoitscustomers.B、Itwasforcedtokillitsbees.C、Itlostahugestockofbees.D、Itlost2.5milliondollar

防护装置通常采用壳、罩、屏、门、盖、栅栏等结构和封闭式装置，用于提供防护的物理屏障，将人与危险隔离，为机器的组成部分。下列关于防护装置与其对应功能的描述中，正确的是()。

杜某向人民法院申请撤销仲裁裁决，人民法院根据《仲裁法解释》，认为可以通知仲裁庭重新仲裁，以下说法错误的是：()

下列各种工程中，适合采用CM管理模式的有()

儿童最初的简单句是没有修饰语的，以后便出现了简单修饰语和复杂修饰语。()

看问题“只见树木不见森林”是()。

国家经济实力的大小，通常从()方面来衡量。

Animportantpointinthedevelopmentofagovernmentalagencyisthecodificationofitscontrollingpractices.Thestudyofla

设f(χ)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导(a＞0)，证明：存在ξ∈(a，b)，使得f(b)－f(a)＝ξf′(ξ)ln．

NaturalismbelievesthatWhichofthefollowingconcerningthosewhorejectnaturalismaretrue?