首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某电力工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。 本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2所示)和一份工程报告。
某电力工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。 本项目合同工期为22个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2所示)和一份工程报告。
admin
2010-10-09
60
问题
某电力工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。
本项目合同工期为22个月。
在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2所示)和一份工程报告。
工程报告的主要内容是:
1.鉴于本项目安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。
2.本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请(见表1)。
在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第12月底时拖后1个月。
在工作F进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F的实际进度在第12月底时拖后1个月。
问题
1.为了确保本项目工期目标的实现,施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象?为什么?
2.总监理工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求?
3.施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经监理工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。
4.监理工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些?
5.请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况,并分析进度偏差对工程总工期的影响。
6.如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求,总监理工程师应批准工程延期多少?为什么?
选项
答案
1.工作A、D、E、H、L、M、F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作(总时差为零)。 判断关键线路方法,从时标网络计划的终点节点起逆箭头方向到网络计划起点节点的通路上,没有波形线的线路就是关键线路。从该时标网络计划上可以看出有两条关键线路,关键线路上的工作即为关键工作。 2.工程报告内容中的第1条分包问题,监理工程师报业主批准。如果业主同意分包,监理工程师需要审查分包商资质。如果业主不同意分包,则不得分包。 工程报告中第2条内容,此项费用不应由业主支付。 3.施工单位在索赔申请表中的第2、3项费用计算不妥。因为设备闲置不能按台班费计算(或应按折旧费、租赁费或闲置补偿计算),人工窝工不能按工日费计算(或应按窝工补偿计算)。 4.处理质量事故时所需资料: (1)与工程质量事故有关的施工图; (2)与工程施工有关的资料、记录; (3)事故调查分析报告。 5.前锋线如图3所示。 [*] 从图上看出; (1)工作K拖后2.5个月,其总时差为2个月,故将影响工期0.5个月。 (2)工作H拖后1个月,其总时差为零,故将使工期延长1个月。 (3)工作F拖后1个月,其总时差为零,故将使工期延长1个月。 综上所述,由于工作K、H和F的拖后,工期将延长1个月。 6.监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的,只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。 由于工作K原有总时差为2个月,2.5-2=0.5(月),故监理工程师应批准工程延期0.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j5dw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周(每周工作时间按7天计),项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊;施工单位人工成本为500元/(天·人)。工程实施过程中,项目部每周实际参加
某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周(每周工作时间按7天计),项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊;施工单位人工成本为500元/(天·人)。工程实施过程中,项目部每周实际参加
某施工单位承接了一项架空光缆线路工程,途经郊区、农田、乡镇、村庄,跨越绿化林区和多条乡村公路,其中有一处与一条架空光缆交越,另一处与一条10kV电力线交越。项目部考察了现场情况,选定了一村庄作为项目部驻地和材料分屯点。光缆到货后进行了单盘检验,检查了光缆
数字数据网(DDN)的传输媒介说法正确的是()。
通信工程建设项目中的环境影响防护对策,应与工程建设(),执行“三同时”制度。
关于通信设施安装要求的说法,错误的是()。
一颗大容量的卫星可以转播()套数字电视节目。
广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。
自承式电缆的吊线为7股钢绞线,标称直径为φ6.3mm和()两种,其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑材料涂敷,以防钢丝锈蚀。
一颗大容量的卫星可以转播()套数字电视节目。
随机试题
行政诉讼的原告和被告是()。
下列句子中,使用了反诘修辞格的是【】
患者,女,30岁。3天前左下后牙发胀,咬紧牙较感舒适。随后出现咬合痛,患牙有浮起感。昨晚牙龈肿起,似有发热。检查:左下第一前磨牙无龋,牙合面中央见有暴露的圆形褐黄色的牙本质,探无反应,叩痛(++)~(+++),冷、热测无反应。龈颊沟红肿,扪痛,有深部波动感
在CCMD—3中,诊断痴呆的病程标准为
症见手足厥寒,口不渴,或腰、股、腿、足疼痛,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝。宜选用
选择目标市场,通常要以细分市场为基础。企业只选择一个细分市场,通过生产、销售和促销的专业化分工,来提高经济效益,这种目标市场选择的模式属于()。
某服装厂,共2层,建筑高度为8m,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,占地面积为5000m2。该厂房北面为耐火等级为二级的汽车轮毂抛光车间,建筑层数为4层,建筑高度24.5m,防火间距为20m;南面为耐火等级为二级的玻璃制品仓库,建筑层数为5层,建筑高度26m
核算短期借款利息时,可能涉及的会计科目有()。
信息社会,手机是每个人都有的工具,一个500万像素的手机拍的照片最大分辨率是()。
下面的菱形表示红星市六种产业的数量按地域划分所占的百分比,图上的字母表示相关产业。菱形的四个顶点表示100%,与顶点相对应的最长线为基线,表示0%。A——冶金业B——纺织业C——食品业D——养殖业E——房地产业F——种植业大约有百分之几的
最新回复
(
0
)